{"id":67288,"date":"2023-01-26T16:23:43","date_gmt":"2023-01-26T15:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/fundacioncel.org\/nosotros\/codigo-de-conducta-de-proveedores\/"},"modified":"2023-05-16T13:44:38","modified_gmt":"2023-05-16T11:44:38","slug":"codigo-conduta-proveedores","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/","title":{"rendered":"C\u00f3digo de Conduta de Provedores"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"67288\" class=\"elementor elementor-67288 elementor-59081\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-92dcf6a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"92dcf6a\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-081640d\" data-id=\"081640d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82daaaf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"82daaaf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.10.1 - 17-01-2023 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">C\u00f3digo de Conduta de Provedores<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e160156 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e160156\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-031d5ff\" data-id=\"031d5ff\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-72dc777 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"72dc777\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-6cb4c04\" data-id=\"6cb4c04\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cee2ff elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5cee2ff\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/nosa-historia\/\">Historia<\/a><\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dbd7ace elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"dbd7ace\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Goberno<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1274f1e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1274f1e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/mision-e-vision\/\">Misi\u00f3n e Visi\u00f3n<\/a><\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a32ecbc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a32ecbc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/valores\/\">Valores<\/a><\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35087a9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"35087a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/estatutos\/\">Estatutos<\/a><\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cf57d8b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cf57d8b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/patronato-e-direccion\/\">Padroado e Direcci\u00f3n<\/a><\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4edea7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c4edea7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigos\/\">C\u00f3digos de Bo Goberno<\/a><\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-927dd53 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"927dd53\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-bo-goberno\/\">C\u00f3digo de Conduta da Fundaci\u00f3n<\/a><\/h6>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f775714 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f775714\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-emprendedores\/\">C\u00f3digo de Conduta de Emprendedores<\/a><\/h6>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9775cde elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9775cde\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\"><a href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\">C\u00f3digo de Conduta de Provedores<\/a><\/h6>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4e5aea1\" data-id=\"4e5aea1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be86b09 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"be86b09\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Obxecto<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9849840 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9849840\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.10.1 - 17-01-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p>O obxecto destas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n \u00e9 establecer os requisitos xerais, que deben cumprir as Empresas Contratistas para a execuci\u00f3n prestaci\u00f3n dos servizos contratados pola Fundaci\u00f3n CEL, e para que poidan realizar unha correcta valoraci\u00f3n tanto cuantitativa como cualitativa das obras e\/ou servizos para os que solicitamos oferta.<\/p><p>Os destinatarios finais destas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n son as Empresas<\/p><p>Contratistas contratadas para a prestaci\u00f3n de obras e\/ou servizos \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A aceptaci\u00f3n da Empresa Contratista como provedor da Fundaci\u00f3n CEL, \u00e9 requisito imprescindible para a contrataci\u00f3n e deber\u00e1 levar a cabo segundo os termos que a Fundaci\u00f3n CEL comunique no seu momento \u00e1 Empresa Contratista.<\/p><p>Estas Condici\u00f3ns ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n a todas aquelas materias que non se regularon expresamente no Contrato ou nos documentos que complementen ao mesmo.<\/p><p>Calquera excepci\u00f3n a estas Condici\u00f3ns s\u00f3 ser\u00e1 v\u00e1lida e aplicable, se previamente recibiu a aceptaci\u00f3n expresa e escrita da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>No caso de existir discrepancias entre os distintos documentos que integran a Documentaci\u00f3n Contractual, a orde de prelaci\u00f3n ser\u00e1 o seguinte:<\/p><ol><li>Contrato ou Pedido.<\/li><li>Modificaci\u00f3ns do Prego de Condici\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL acordadas, no seu caso, por escrito coa Empresa Contratista.<\/li><li>As presentes \u201ccondici\u00f3ns de contrataci\u00f3n de obras e servizos da Fundaci\u00f3n Cel\u201c (inclu\u00edndo todos os documentos de especificaci\u00f3ns xerais ou particulares, t\u00e9cnicas ou econ\u00f3micas) e demais documentaci\u00f3n entregada \u00e1 Empresa Contratista na fase de Petici\u00f3n de Oferta (inclu\u00edndo todos os documentos que se remiten as mesmas).<\/li><\/ol><p>Calquera excepci\u00f3n a estas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n por parte da Empresa Contratista soamente ser\u00e1 v\u00e1lida se foi formulada por escrito con anterioridade \u00e1 adxudicaci\u00f3n, e aceptada expresamente por escrito pola Fundaci\u00f3n CEL. As excepci\u00f3ns que se acorden desta forma s\u00f3 ser\u00e1n aplicables \u00e1 Documentaci\u00f3n Contractual respecto de a cual fosen pactadas, non sendo extensivas a outros documentos contractuais.<\/p><p>Non se considerar\u00e1 v\u00e1lida ningunha cl\u00e1usula ou condici\u00f3n xeral de contrataci\u00f3n posta pola Empresa Contratista nas s\u00faas facturas, albar\u00e1s, correspondencia ou calquera outro documento, que contrave\u00f1a, diferir ou limite o contido da Documentaci\u00f3n Contractual, inclu\u00edndo establecer nas presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n.<\/p><p>As presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n rexer\u00e1n ata que fosen cumpridastodas as obrigaci\u00f3ns e compromisos que naceron da Documentaci\u00f3n Contractual.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8c9fcc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e8c9fcc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Definici\u00f3ns<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cba2839 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cba2839\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Documentaci\u00f3n Contractual: Todos os documentos nos que se plasmaron as condici\u00f3ns da relaci\u00f3n entre a Fundaci\u00f3n CEL e a Empresa Contratista (tanto relativas \u00e1 subministraci\u00f3n e\/ou o servizo, como \u00e1 contraprestaci\u00f3n), e a vontade das partes de dar por celebrado o contrato. Incl\u00faense como Documentaci\u00f3n Contractual o Contrato, o Pedido, modificaci\u00f3ns do Prego de Condici\u00f3ns acordadas por escrito coa Fundaci\u00f3n CEL, o Prego de Condici\u00f3ns, as presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n e documentos complementarios, presentes ou futuros, aos que se remiten as mesmas e, en xeral, calquera acordo asinado por ambas as partes.<\/p><p>Empresa Contratista: provedor de bienes\/servizos para Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>PRL: Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dc290fe elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"dc290fe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Sistem\u00e1tica Operativa<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9eb5a65 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9eb5a65\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.1. Ofertas<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72a0790 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"72a0790\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A presentaci\u00f3n dunha oferta por parte da Empresa Contratista \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL conleva a aceptaci\u00f3n das presentes Condici\u00f3ns e en caso de adxudicaci\u00f3n do contrato, pasar\u00e1 a formar parte integrante do mesmo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a24da36 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a24da36\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.2. Adxudicaci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c5ee2c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c5ee2c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ol><li>A adxudicaci\u00f3n realizarase a trav\u00e9s dun contrato (en diante o Contrato), composto por todos aqueles documentos que se citen expresamente como parte integrante do mesmo.<\/li><\/ol><p>Para seleccionar a empresa contratista atenderase a varios criterios:<\/p><p>\u2013 Criterio econ\u00f3mico (60 puntos):<\/p><p>As empresas convidadas deber\u00e1n cumprimentar o modelo de oferta adxunto indicando a s\u00faa proposta econ\u00f3mica global e a desagregaci\u00f3n desta. Sobre o importe total aplicarase a seguinte f\u00f3rmula:<\/p><p>Puntuaci\u00f3n empresa = 60 x importe mellor oferta \/ importe oferta<\/p><p>\u2013 Proposta t\u00e9cnica (40 puntos):<\/p><p>As empresas convidadas deber\u00e1n presentar unha memoria sucinta de non m\u00e1is de dez 10 p\u00e1xinas (en letra Calibri 11, interli\u00f1ado 1,15 e texto xustificado) expo\u00f1endo a s\u00faa proposta de desenvolvemento dos traballos indicados, plan de traballo, equipo adscrito e plan de mantemento. Cada un dos apartados valorarase cun m\u00e1ximo de 10 puntos.<\/p><p>Adxudicarase o contrato \u00e1 empresa que obte\u00f1a a maior puntuaci\u00f3n sumando a obtida en ambos os criterios.<\/p><p>A adxudicaci\u00f3n do contrato ser\u00e1 notificada \u00e1 empresa ou empresario interesado a trav\u00e9s do\u00a0 correo electr\u00f3nico designado e publicarase na p\u00e1xina web de FCEL.<\/p><p>Unha vez adxudicado o contrato, requirirase \u00e1 empresa para a formalizaci\u00f3n do correspondente contrato que incluir\u00e1 o detalle das obrigaci\u00f3ns do prestador que versar\u00e1n sobre os aspectos, que se citan a continuaci\u00f3n e en todo este documento, a t\u00edtulo enunciativo e non limitativo.<\/p><p>2. A Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito a non proceder \u00e1 adxudicaci\u00f3n definitiva dos traballos, no caso de que transcorridos 15 (quince) d\u00edas naturais desde a data de recepci\u00f3n do Contrato por parte da Empresa Contratista para a s\u00faa firma e selaxe, esta non devolvese dous exemplares do mesmo \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, cos devanditos tr\u00e1mites debidamente cumprimentados e acompa\u00f1ados da documentaci\u00f3n esixida para o efecto.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b2b4193 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b2b4193\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.3. Duraci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddd6f23 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ddd6f23\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Salvo nos casos nos que se pacte algo diferente, a entrada en vigor da Documentaci\u00f3n Contractual ter\u00e1 lugar no momento da firma do Contrato pola Empresa Contratista ou \u00e1 aceptaci\u00f3n do Pedido pola Empresa Contratista. A duraci\u00f3n da relaci\u00f3n ser\u00e1 a establecida na Documentaci\u00f3n Contractual.<\/p><p>A relaci\u00f3n poder\u00e1 prorrogarse a condici\u00f3n de que as\u00ed se especifique na Documentaci\u00f3n Contractual. A falta de especificaci\u00f3n, s\u00f3 se prorrogar\u00e1 se as partes ac\u00f3rdano expresamente de forma previa ao vencemento especificado no contrato, sen que se poida presumir a pr\u00f3rroga autom\u00e1tica.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-023e51b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"023e51b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.4. Licenzas, permisos e autorizaci\u00f3ns<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d28ee6b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d28ee6b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista obr\u00edgase a xestionar, tramitar e obter, en forma firme e definitiva e baixo a s\u00faa enteira responsabilidade todas aquelas licenzas, permisos e autorizaci\u00f3ns necesarias para o cumprimento do obxecto contractual, entre as que se incl\u00faen, a t\u00edtulo meramente enunciativo, todas as licenzas municipais necesarias para a execuci\u00f3n de obras, os permisos de transporte, aprobaci\u00f3n de instalaci\u00f3ns e sistemas, homologaci\u00f3ns de maquinaria, probas de equipos, etc.<\/p><p>A Empresa Contratista asume o pago de canto taxas, impostos e gastos devind\u00edquense das licenzas, permisos e\/ou autorizaci\u00f3ns anteriores, a\u00ednda cando por imperativo legal deba solicitar as mesmas a nome da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista obr\u00edgase a manter vixentes talles licenzas, permisos e autorizaci\u00f3ns durante a execuci\u00f3n do Contrato.<\/p><p>A Empresa Contratista dar\u00e1 estrito cumprimento a todas e cada unha das leis, ordes, e regulamentaci\u00f3ns locais, municipais, provinciais, de \u00e1mbito auton\u00f3mico e estatal, aplicables \u00e1s operaci\u00f3ns da Empresa Contratista na execuci\u00f3n da obra ou servizo previstos no Contrato; as\u00ed mesmo obr\u00edgase a indemnizar e manter a salvo \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL e os seus empregados e representantes, fronte a calquera responsabilidade resultante do seu incumprimento.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca22753 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ca22753\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.5. Co\u00f1ecemento do emprazamento e documentaci\u00f3n complementaria<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4996c05 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4996c05\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Naqueles casos nos que a execuci\u00f3n da obra ou prestaci\u00f3n dos servizos vaia realizarse en espazos f\u00edsicos identificados e determinados, consid\u00e9rase que a Empresa Contratista examinou o emprazamento para familiarizarse coas condici\u00f3ns do mesmo.<\/p><p>A Empresa Contratista acepta as condici\u00f3ns en que se atope este espazo, non admit\u00edndose en ning\u00fan caso, tras a adxudicaci\u00f3n do Contrato, ampliaci\u00f3ns do prezo para corrixir erros na estimaci\u00f3n do custo dos traballos derivados das condici\u00f3ns do emprazamento.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b3616be elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b3616be\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.6. Subcontrataci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36d9eb3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"36d9eb3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista non poder\u00e1 subcontratar total nin parcialmente, a execuci\u00f3n dos traballos obxecto do Contrato sen a previa e expresa autorizaci\u00f3n por escrito do Cliente. Para iso a Empresa Contratista deber\u00e1 solicitar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL o documento de Solicitude e Aprobaci\u00f3n de Subcontrataci\u00f3n, tanto de primeiro nivel como de segundo nivel e sucesivos, que ser\u00e1 facilitado e posteriormente aprobado pola Fundaci\u00f3n CEL de forma previa, cando cumpra.<\/p><p>A autorizaci\u00f3n da Fundaci\u00f3n CEL \u00e1 Empresa Contratista para a subcontrataci\u00f3n dalgunha tarefa vinculada ao Contrato non implica o establecemento de v\u00ednculo ou relaci\u00f3n contractual entre a Fundaci\u00f3n CEL e a empresa subcontratista.<\/p><p>Cando a Empresa Contratista subcontratase traballos deber\u00e1 respectar os niveis de subcontrataci\u00f3n, e en xeral cumprir co resto de condici\u00f3ns establecidas na Lei 32\/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontrataci\u00f3n no sector da construci\u00f3n e a s\u00faa normativa de desenvolvemento.<\/p><p>A Empresa Contratista esixir\u00e1 aos seus subcontratistas que a execuci\u00f3n dos traballos subcontratados l\u00e9vese a cabo conforme ao previsto nas presentes Condici\u00f3ns, e enviar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, se este solicit\u00e1seo, unha copia do contrato subscribido coa empresa subcontratista, no que as\u00ed se faga constar.<\/p><p>Nos supostos en que a Empresa Contratista procedese nos termos anteriores a unha subcontrataci\u00f3n dos traballosos contratados, responsabilizarase plenamente e con car\u00e1cter exclusivo da coordinaci\u00f3n de tal actividades a trav\u00e9s da s\u00faa propia estrutura organizativa, as\u00ed como do cumprimento por parte das empresas subcontratistas de canto obrigaci\u00f3ns de orde fiscal, laboral, de seguridade social ou de calquera outra natureza, corresp\u00f3ndanlles. A Empresa Contratista manter\u00e1 indemne \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL fronte a toda responsabilidade derivada do incumprimento de calquera das anteriores obrigaci\u00f3ns, coas soas limitaci\u00f3ns e condici\u00f3ns que con car\u00e1cter imperativo resulten da normativa vixente.<\/p><p>A Empresa Contratista asumir\u00e1 as\u00ed mesmo todas as responsabilidades descritas no Contrato e estas Condici\u00f3ns sobre as actuaci\u00f3ns das empresas ou profesionais subcontratados. En ning\u00fan caso poder\u00e1 deducirse relaci\u00f3n contractual algunha entre as devanditas empresas e a Fundaci\u00f3n CEL, respondendo sempre a Empresa Contratista ante a Fundaci\u00f3n CEL e calquera terceiros das actividades daqueles e das obrigaci\u00f3ns e responsabilidades que puidesen derivarse dos traballos contratados, independentemente da s\u00faa natureza.<\/p><p>A Empresa Contratista presentar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a renuncia expresa e escrita das empresas subcontratistas aos dereitos que reco\u00f1ece o artigo 1.597 do C\u00f3digo Civil, antes do inicio dos traballos da subcontrata.<\/p><p>No caso de ser autorizada a subcontrataci\u00f3n, a Fundaci\u00f3n CEL ten dereito a rexeitar a un determinado subcontratista por un motivo v\u00e1lido. En particular, esto apl\u00edcase cando existen d\u00fabidas fundadas sobre a experiencia ou capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica do subcontratista, ou sobre o incumprimento das s\u00faas obrigaci\u00f3ns en materia de seguridade e riscos laborais ou de protecci\u00f3n ambiental. A Empresa Contratista obr\u00edgase nestes casos para proporcionar sen demora outro subcontratista substituto. Os atrasos producidos por este motivo ser\u00e1n a cargo da Empresa Contratista.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f86b98c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f86b98c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.7. Cesi\u00f3n de contrato<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9f0f79f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9f0f79f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista non poder\u00e1 ceder o Contrato, total, nin parcialmente sen antes obter o consentimento escrito da Fundaci\u00f3n CEL para o efecto. Con suxeici\u00f3n ao predito, as estipulaci\u00f3ns do Contrato faranse, no seu caso, extensivas e ser\u00e1n vinculantes para os sucesores e cesionarios da Empresa Contratista.<\/p><p>Tampouco poder\u00e1 ceder ning\u00fan dos dereitos e cr\u00e9ditos de car\u00e1cter econ\u00f3mico comercial ou financeiro derivados do Contrato, nin realizar ning\u00fan tipo de operaci\u00f3n polas que dispo\u00f1a dos mencionados dereitos e cr\u00e9ditos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8cc00b2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8cc00b2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.8. Prezo<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a6dde7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6a6dde7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>O prezo do Contrato incl\u00fae todo o que \u00e9 obxecto do mesmo e canto deba achegar ou realizar a Empresa Contratista para o seu cumprimento, sen m\u00e1is excepci\u00f3ns que aqueles conceptos que fosen expresamente exclu\u00eddos do mesmo.<\/p><p>Os prezos contemplados no Contrato son pechados, fixos e non revisables durante o per\u00edodo de vixencia do mesmo, salvo que expresamente pactouse o contrario.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1829fc1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1829fc1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.9. Facturaci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-15a316c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"15a316c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista emitir\u00e1 as facturas nos prazos, ou ao cumprimento dos fitos que as partes expresamente pactasen no Contrato, e en defecto de pacto, tras a respectiva entrega ou conclusi\u00f3n dos bienes ou servizos.<\/p><p>A Empresa Contratista remitir\u00e1 as facturas de conformidade coa legalidade vixente, far\u00e1 menci\u00f3n pedido ou contrato correspondente, e achegar\u00e1, se fose o caso, a folla de rexistro de servizo ou entrega do ben que, previamente, recibir\u00eda da Fundaci\u00f3n CEL como documento de aceptaci\u00f3n aos servizos prestados ou bienes entregados.<\/p><p>Ser\u00e1 requisito indispensable para a aceptaci\u00f3n de facturas proforma e\/ou facturas comerciais a entrega pola Empresa Contratista \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL do parte de traballo diario, certificaci\u00f3n de entrega do ben ou documento que en cada momento se especifique, debidamente cumprimentados.<\/p><p>Salvo que outra cousa determ\u00ednese no Contrato, o vencemento da factura considerarase segundo o disposto na Lei 15\/2010, do 5 de xullo ou outra normativa posterior vixente. Sen prexu\u00edzo do anterior, a Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito para devolver a factura \u00e1 Empresa Contratista naqueles supostos en que se omitiu calquera dato dos relacionados neste apartado, calquera outro esixido legalmente ou necesario a efectos fiscais, ou cando non se prestou a conformidade \u00e1s obras ou servizos realizados. Esta devoluci\u00f3n deixar\u00e1 sen efecto a data de entrada da factura, que se rexistrou inicialmente.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-282715b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"282715b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.10. Condici\u00f3ns de pago<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b9cce1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6b9cce1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Salvo que outra cousa p\u00e1ctese no contrato, o pago realizarase mediante transferencia bancaria, segundo o disposto na Lei 15\/2010, do 5 de xullo.<\/p><p>No caso de que a data de pago fose un d\u00eda inh\u00e1bil, o pago efectuarase ao d\u00eda h\u00e1bil seguinte. Para os efectos anteriores entenderanse por d\u00edas inh\u00e1biles os s\u00e1bados, domingos e festivos na cidade de firma do Contrato.<\/p><p>Todos os pagos efectuados pola Fundaci\u00f3n CEL antes de a recepci\u00f3n provisional, ou aceptaci\u00f3n dos traballos, ter\u00e1n a consideraci\u00f3n de anticipos a boa conta e non prexulgar\u00e1n en ning\u00fan momento a calidade dos mesmos.<\/p><p>A aceptaci\u00f3n do pago final excl\u00fae a posterior reclamaci\u00f3n por parte da Empresa Contratista, salvo que manifestase a s\u00faa reserva dentro das d\u00faas semanas seguintes \u00e1 recepci\u00f3n do pago. Realizada a s\u00faa reserva, a Empresa Contratista deber\u00e1 xustificar a s\u00faa reclamaci\u00f3n dentro do mes seguinte \u00e1 recepci\u00f3n do pago, e de non facelo a s\u00faa reserva quedar\u00e1 sen efecto.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-716b794 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"716b794\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.11. Certificado de liberaci\u00f3n de cargas e reclamaci\u00f3ns<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a9d6f62 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a9d6f62\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista librar\u00e1 a favor da Fundaci\u00f3n CEL un completo Certificado de Liberaci\u00f3n de Cargas e Reclamaci\u00f3ns, inclu\u00edndo as de terceiros, antes de abonar o pago final. Se, efectuado o pago final, aparecese algunha reclamaci\u00f3n relacionada cos traballos contratados, a Empresa Contratista indemnizar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL polos gastos en que esta incorra como consecuencia de tal reclamaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db6ab2f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"db6ab2f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.12. Garant\u00eda<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc415cc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bc415cc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>No momento de formalizar o Contrato, a Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito de esixir \u00e1 Empresa Contratista a entrega dun aval bancario, a primeiro requirimento polo 10% do prezo total do Contrato conforme os modelos que figuran no Anexo 1, en concepto de garant\u00eda de fiel cumprimento das obrigaci\u00f3ns e responsabilidades que se deriven do mesmo.<\/p><p>O aval bancario ser\u00e1 emitido por unha entidade bancaria ou aseguradora de reco\u00f1ecida solvencia, a cual deber\u00e1 ser previamente aceptada pola Fundaci\u00f3n CEL, e ter\u00e1 validez ata a data de vencemento do per\u00edodo de garant\u00eda da obra ou servizos contratados.<\/p><p>Na proposta comercial que os licitantes presenten, indicar\u00e1n a cantidade en que se incrementar\u00e1 o prezo ou os prezos propostos se se materializa a solicitude do aval bancario ou seguro de cauci\u00f3n, consider\u00e1ndose, a omisi\u00f3n deses incrementos na proposta comercial dos licitantes no sentido de que non se aplicar\u00e1 ning\u00fan aumento de prezo neste caso.<\/p><p>A solicitude do aval bancario, se se materializa, comunicarase \u00e1 Empresa Contratista no momento da notificaci\u00f3n da adxudicaci\u00f3n do contrato.<\/p><p>En caso de adxudicaci\u00f3n parcial do contrato, o incremento do prezo ou prezos indicados pola Empresa Contratista considerarase proporcional \u00e1 parte que lle sexa adxudicada.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 executar o aval bancario, nos casos en que a Empresa Contratista non cumpra co contrato, non sendo necesaria para exercer esa execuci\u00f3n unha previa decisi\u00f3n xudicial que reco\u00f1eza ese incumprimento, dada a condici\u00f3n da primeiro requirimento do aval bancario.<\/p><p>Se, revisado o Contrato, acord\u00e1sese un incremento do seu prezo, a Empresa Contratista presentar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL un novo aval bancario complementario do inicial ao obxecto de garantir o 10% do prezo final do Contrato, dentro dos 20 d\u00edas naturais seguintes \u00e1 data en que se pactou este incremento.<\/p><p>No caso de que durante a vixencia do Contrato ou do seu per\u00edodo de garant\u00eda, executouse total ou parcialmente o aval bancario por parte da Fundaci\u00f3n CEL, a Empresa Contratista restaurar\u00e1 o valor total da garant\u00eda nos termos que anteceden e dentro do prazo m\u00e1ximo dos 20 d\u00edas naturais seguintes ao requirimento que para estes fins real\u00edcelle a Fundaci\u00f3n CEL.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dfffdda elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"dfffdda\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.13. Control de calidade, inspecci\u00f3ns e probas<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2102dbd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2102dbd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista obr\u00edgase a cumprir as condici\u00f3ns de control de calidade que te\u00f1a implantadas a Fundaci\u00f3n CEL para obras e servizos.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL e os seus representantes poder\u00e1n realizar un seguimento do desempe\u00f1o da Empresa Contratista, que pode levar a cabo mediante an\u00e1lise de indicadores de proceso, calidade percibida pola Fundaci\u00f3n CEL, inspecci\u00f3n da execuci\u00f3n das obras ou servizos en calquera momento, inspecci\u00f3n do centro de traballo onde se desempe\u00f1en os servizos prestados. A Empresa Contratista efectuar\u00e1 canto probas resulten esixibles conforme a normativa vixente ou \u00e1 boa pr\u00e1ctica.<\/p><p>Todos os custos das inspecci\u00f3ns e probas que se leven a cabo e, no seu caso, das reparaci\u00f3ns ou modificaci\u00f3n dos servizos\/documentaci\u00f3n xerada que resulten necesarias, ser\u00e1n por conta da Empresa Contratista, inclu\u00eddos os custos de desprazamento do persoal da Fundaci\u00f3n CEL, s\u00f3 cando as probas ou inspecci\u00f3ns houbesen de repetirse por causas imputables \u00e1 Empresa Contratista. A aprobaci\u00f3n por parte da Fundaci\u00f3n CEL das probas ou ensaios levados a cabo pola Empresa Contratista non implica a exoneraci\u00f3n de ningunha responsabilidade por parte da Empresa Contratista.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e0c126 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2e0c126\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.14. Direcci\u00f3n t\u00e9cnica e seguimento dos traballos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-88c2a6f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"88c2a6f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A direcci\u00f3n da execuci\u00f3n das obras ou servizos corresponder\u00e1 \u00e1 Empresa Contratista, sendo a \u00fanica responsable da mesma e iso sen prexu\u00edzo das facultades de control, seguimento ou vixilancia que, no seu caso, puidese reservarse a Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista informar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, coa periodicidade convida entre ambas as partes, do estado dos traballos. En todo caso a Empresa Contratista informar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, con car\u00e1cter inmediato, de canto incidencias xurdan en relaci\u00f3n coa execuci\u00f3n dos traballos, indicando as s\u00faas causas e das medidas correctivas adoptadas.<\/p><p>Adicionalmente, a Empresa Contratista remitir\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL aquela documentaci\u00f3n ou informaci\u00f3n relacionada con calquera aspecto dos traballos contratados que lle fose solicitada pola Fundaci\u00f3n CEL ao obxecto de efectuar un adecuado seguimento dos mesmos. A Empresa Contratista entregar\u00e1 estes documentos en soporte papel e\/ou electr\u00f3nico e co formato que en cada caso ind\u00edquelle a Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista presentar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, coa periodicidade convida entre ambas as partes, os comprobantes de traballo asinados polo responsable que designase, cumprimentados coa informaci\u00f3n e no soporte e formato que en cada momento lle indique a Fundaci\u00f3n CEL e responsabiliz\u00e1ndose de que o seu contido ax\u00fastese fiel e rigorosamente \u00e1 realidade.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2776220 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2776220\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.15. Ordes de cambio<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-71d1f49 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"71d1f49\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Calquera cambio na forma, calidade ou cantidade nas obras ou nos servizos deber\u00e1n ser avaliados de com\u00fan acordo e aprobados pola Fundaci\u00f3n CEL e a Empresa Contratista para que te\u00f1an eficacia. Estes cambios recolleranse nun documento anexo ao contrato, asinado por ambas as partes, establecendo o seu alcance e contido, e, no seu caso, a s\u00faa valoraci\u00f3n econ\u00f3mica e\/ou novo prazo de execuci\u00f3n.<\/p><p>Sen prexu\u00edzo do anterior, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 ordenar a execuci\u00f3n destes cambios de acordo cos prezos unitarios ou por administraci\u00f3n que se detallaron no Contrato e, na s\u00faa falta, na Oferta da Empresa Contratista e iso sen necesidade de solicitar previamente a autorizaci\u00f3n desta \u00faltima.<\/p><p>A aprobaci\u00f3n dos devanditos cambios non alterar\u00e1 o calendario de fitos contractualmente previsto, que deber\u00e1 ser obrigatoriamente respectado pola Empresa Contratista, salvo que expresamente outra cousa estableceuse na Orde de Cambio.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f78b7c9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f78b7c9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.16. Recepci\u00f3n da obra ou servizo<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db00ff2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"db00ff2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.16.1 Recepci\u00f3n provisional:<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ff435b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8ff435b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista comunicar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a finalizaci\u00f3n da obra ou servizo coa debida antelaci\u00f3n, a fin de que fixe un d\u00eda e hora para examinar conxuntamente o estado da obra ou servizo contratado e proceder no seu caso a efectuar a recepci\u00f3n provisional.<\/p><p>Se a comprobaci\u00f3n realizada resultase satisfactoria, cumpr\u00edndose as obrigaci\u00f3ns contractuais de execuci\u00f3n e funcionamento, a Fundaci\u00f3n CEL emitir\u00e1 a correspondente acta de recepci\u00f3n provisional.<\/p><p>Se pola contra, non fose satisfactoria, a Fundaci\u00f3n CEL expedir\u00e1 unha acta de reco\u00f1ecemento na que deixar\u00e1 constancia dos defectos e\/ou avar\u00edas manifestadas nas obras ou servizos, as\u00ed como os prazos en que deber\u00e1n de ser rectificados pola Empresa Contratista.<\/p><p>Transcorridos os prazos fixados na acta de reco\u00f1ecemento levarase a cabo unha nova inspecci\u00f3n conxunta das obras ou\u00a0 servizos, realizando as probas que correspondan. Se o seu resultado fose satisfactorio, a Fundaci\u00f3n CEL estender\u00e1 a correspondente acta de recepci\u00f3n provisional. Se persistisen irregularidades ou defectos, a Fundaci\u00f3n CEL estender\u00e1 unha nova acta de reco\u00f1ecemento podendo optar por proporcionar un novo prazo de correcci\u00f3n \u00e1 Empresa Contratista ou resolver o Contrato.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9452934 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9452934\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.16.2 Recepci\u00f3n definitiva:<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25dcf6d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25dcf6d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista notificar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a finalizaci\u00f3n do per\u00edodo de garant\u00eda establecido na condici\u00f3n 3.17 e solicitaralle proc\u00e9dase \u00e1 recepci\u00f3n definitiva da obra ou servizos. Se a comprobaci\u00f3n acerca da correcci\u00f3n\/reparaci\u00f3n dos defectos e\/ou avar\u00edas recollidas na acta de recepci\u00f3n provisional, resultase satisfactoria, cumpr\u00edndose todas as obrigaci\u00f3ns derivadas do Contrato, a Fundaci\u00f3n CEL emitir\u00e1 a correspondente acta de recepci\u00f3n definitiva. Noutro caso, a Fundaci\u00f3n CEL estender\u00e1 unha acta de reco\u00f1ecemento na que se far\u00e1n constar os defectos detectados, as\u00ed como o prazo para a s\u00faa correcci\u00f3n. Transcorrido este prazo persistindo os defectos observados, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 esixir a oportuna indemnizaci\u00f3n por danos e prexu\u00edzos e\/ou executar o aval bancario que se presentou.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bb4da21 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"bb4da21\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.17. Garant\u00eda dos traballos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0666022 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0666022\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista garante \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL que as obras e\/ou servizos ser\u00e1n realizados correctamente, con suxeici\u00f3n \u00e1s previsi\u00f3ns do Contrato e a todas as especificaci\u00f3ns e\/ou planos integrados no mesmo ou que en diante se faciliten, aos prazos establecidos neles, as\u00ed como que o traballo ser\u00e1 debidamente executado en todos os seus aspectos e que estar\u00e1 libre de defectos.<\/p><p>As\u00ed mesmo, a Empresa Contratista garante \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL que os materiais, equipos e compo\u00f1entes por ela achegados cumpren coas especificaci\u00f3ns convidas e as normas e prescrici\u00f3ns esixibles, que son adecuadas para o uso ou fin ao que se destinan e da calidade esixida, e que non foron usados.<\/p><p>O per\u00edodo de garant\u00eda das obras ou servizos contratados ser\u00e1 aquel estipulado no Contrato, e na s\u00faa falta, ter\u00e1 unha duraci\u00f3n de tres (3) anos contados a partir da data da Acta de recepci\u00f3n provisional do traballo ou entrega do subministraci\u00f3n obxecto do contrato por parte da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>Durante este per\u00edodo, a Empresa Contratista levar\u00e1 a cabo as reparaci\u00f3ns ou substituci\u00f3ns das instalaci\u00f3ns, equipos ou elementos que presenten calquera defecto, fallo ou anomal\u00eda no dese\u00f1o, materiais, man de obra, fabricaci\u00f3n, funcionamento ou rendemento. A decisi\u00f3n de que se proceda \u00e1 reparaci\u00f3n ou, no seu caso \u00e1 substituci\u00f3n corresponde sempre \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>As reparaci\u00f3ns ou substituci\u00f3ns anteriores deber\u00e1n realizarse coa maior celeridade posible, a cargo da Empresa Contratista e sen afectar o resto da obra, servizos ou normal actividade da Fundaci\u00f3n CEL e cando iso non fose posible reducindo ao m\u00ednimo o atraso, as inxerencias noutros traballos ou a indispo\u00f1ibilidade da instalaci\u00f3n.<\/p><p>A Empresa Contratista soportar\u00e1 todos os gastos que se ocasionen para dar cumprimento a esta garant\u00eda, tales como desmonte, transporte, montaxe de equipos ou elementos e calquera outro.<\/p><p>Se a Empresa Contratista non cumprise con dilixencia, e nun prazo razoable, as obrigaci\u00f3ns derivadas desta garant\u00eda, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1, ao seu exclusivo criterio, emendar estes defectos, ben directamente, ben a trav\u00e9s dun terceiro, con cargo \u00e1 Empresa Contratista, que vir\u00e1 ademais obrigada a resarcir \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL dos danos e prexu\u00edzos que lle ocasionase.<\/p><p>Aqueles traballos ou materiais que houbesen de ser repetidos, substitu\u00eddos ou reparados nos termos anteriores ter\u00e1n, \u00e1 s\u00faa vez, un per\u00edodo de garant\u00eda de igual duraci\u00f3n ao anterior, contado a partir da data da s\u00faa execuci\u00f3n, substituci\u00f3n ou reparaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b23a23 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8b23a23\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.18. Penalizaci\u00f3ns por incumprimento<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b45ae20 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b45ae20\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Sen prexu\u00edzo de aplicar, cando sexa oportuno, a facultade resolutoria contemplada na condici\u00f3n 3.41, a Fundaci\u00f3n CEL ter\u00e1 dereito a aplicar e percibir penalizaci\u00f3ns polas causas que seguidamente se indican.<\/p><p>O incumprimento por parte da Empresa Contratista dos prazos de execuci\u00f3n ou entrega (xa sexan parciais, xa totais) establecidos no Contrato, dar\u00e1 lugar a unha penalizaci\u00f3n que, salvo pacto en contra, ser\u00e1 dun 1% do importe total do Contrato por semana ou fracci\u00f3n de atraso, ata un l\u00edmite m\u00e1ximo do 20% do devandito prezo total e con independencia de que sexan unha ou varias as partidas atrasadas.<\/p><p>No caso de que existan defectos, anomal\u00edas ou avar\u00edas nas instalaci\u00f3ns, materiais, equipos ou software (sexa cal for a s\u00faa procedencia) tanto na s\u00faa fabricaci\u00f3n como dispo\u00f1ibilidade, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 aplicar unha penalizaci\u00f3n igual \u00e1 anterior por cada semana enteira que transcorra sen iniciarse a reparaci\u00f3n ou substituci\u00f3n correspondente. O c\u00f3mputo deste prazo iniciarase desde a data en que a Fundaci\u00f3n CEL puxese en co\u00f1ecemento da Empresa Contratista a existencia da avar\u00eda ou defecto. No caso de que a Empresa Contratista non puidese emendar as deficiencias ou anomal\u00edas existentes e os equipos ou elementos contratados te\u00f1an unha capacidade de rendemento ou dispo\u00f1ibilidade inferior \u00e1 garantida e non se resolveu o contrato, a Empresa Contratista abonar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a penalizaci\u00f3n pactada no Contrato.<\/p><p>Sen prexu\u00edzo do mencionado anteriormente, a Empresa Contratista estar\u00e1 obrigada tam\u00e9n a compensar economicamente, con car\u00e1cter adicional, calquera prexu\u00edzo que causar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL en materia de Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais. Se o Cliente detectase alg\u00fan incumprimento concreto da normativa de prevenci\u00f3n de riscos laborais, notificar\u00e1 \u00e1 Empresa Contratista, apercib\u00edndolle de tal circunstancia, de forma que esta adopte as medidas correctivas pertinentes e asegure o total cumprimento a futuro. En caso de reiterarse novos incumprimentos, ou se a avaliaci\u00f3n da s\u00faa desempe\u00f1o preventivo durante a execuci\u00f3n do contrato lanza un resultado non satisfactorio, a Fundaci\u00f3n CEL estar\u00e1 facultado a aplicar penalizaci\u00f3ns econ\u00f3micas \u00e1 Empresa Contratista, podendo mesmo extinguir o Contrato, en funci\u00f3n da gravidade ou a continuada reiteraci\u00f3n dos incumprimentos mencionados, ou aplicar as consecuencias que se recollan noutra Documentaci\u00f3n Contractual.<\/p><p>A exixibilidade das penalizaci\u00f3ns fixadas na Documentaci\u00f3n Contractual, nestas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n ou nas cl\u00e1usulas espec\u00edficas de seguridade e sa\u00fade \u00e9 independente das indemnizaci\u00f3ns que puidesen ser reclamadas \u00e1 Empresa Contratista polos danos e prexu\u00edzos que os seus incumprimentos causasen \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, as\u00ed como da facultade da Fundaci\u00f3n CEL de rescindir a relaci\u00f3n contractual.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 deducir o importe das penalizaci\u00f3ns de calquera cantidade que tivese pendente de pago a favor da Empresa Contratista. De non existir pagos pendentes, a Empresa Contratista vir\u00e1 obrigada a efectuar o pago \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL das penalizaci\u00f3ns pendentes nun prazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas naturais desde que fosen esixidas.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d22399b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d22399b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.19. Transmisi\u00f3n da propiedade e do risco<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ced059 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1ced059\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Salvo disposici\u00f3n en contrario establecida nas condici\u00f3ns particulares do Contrato, a titularidade sobre as obras, instalaci\u00f3ns, equipos, software, desenvolvementos inform\u00e1ticos, desenvolvementos web, c\u00f3digos fonte, claves de acceso e\/ou materiais que deban ser fornecidos pola Empresa Contratista, transmitirase \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, libre de cargas e gravames, no momento do seu pago ou unha vez sexan entregados nas instalaci\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL ou no lugar de execuci\u00f3n da obra ou servizo contratado, o que antes ocorra, e iso sen prexu\u00edzo do dereito da Fundaci\u00f3n CEL a rexeitar a aceptaci\u00f3n das obras, instalaci\u00f3ns, equipos, software, desenvolvementos inform\u00e1ticos, desenvolvementos web, c\u00f3digos fonte, claves de acceso e\/ou materiais, como consecuencia de ser de menor calidade da estipulada ou de non cumprir coas especificaci\u00f3ns acordadas.<\/p><p>Independentemente do momento de transmisi\u00f3n da propiedade das obras, instalaci\u00f3ns, equipos, software, desenvolvementos inform\u00e1ticos, desenvolvementos web, c\u00f3digos fonte, claves de acceso e\/ou materiais, a transferencia \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL de todos os riscos asociados aos mesmos, sen excepci\u00f3n algunha, producirase \u00e1 recepci\u00f3n provisional.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25cc016 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"25cc016\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.20. Condici\u00f3ns e prazo de entrega<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5b70f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d5b70f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A entrega de obras, instalaci\u00f3ns, equipos, software, desenvolvementos inform\u00e1ticos, desenvolvementos web, c\u00f3digos fonte, claves de acceso e\/ou materiais que puidesen estar asociados ao servizo, efectuarase no prazo e lugar establecido no Contrato, en condici\u00f3ns DDP segundo Incoterms 2020, salvo que expresamente neg\u00f3ciese outro tipo de entrega, previo co\u00f1ecemento e conformidade por parte da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>Os prazos de entrega dos materiais, repostos ou equipos ser\u00e1n os establecidos na Documentaci\u00f3n Contractual. A falta de previsi\u00f3n na Documentaci\u00f3n Contractual, a Fundaci\u00f3n CEL definir\u00e1 a data de entrega concreta ou o plan de entregas, comunic\u00e1ndoa \u00e1 Empresa Contratista.<\/p><p>A data de entrega ou o plan de entregas que se establezan na Documentaci\u00f3n Contractual ser\u00e1 firme, deb\u00e9ndose efectuar de acordo coas cantidades e lugares al\u00ed establecidos, e na s\u00faa falta cos definidos pola Fundaci\u00f3n CEL. Calquera modificaci\u00f3n dos prazos de entrega establecidos na Documentaci\u00f3n Contractual deber\u00e1 de ser autorizada pola Fundaci\u00f3n CEL de forma escrita.<\/p><p>As entregas parciais, ou entregas anticipadas ou non programadas de obras, instalaci\u00f3ns, equipos, software, desenvolvementos inform\u00e1ticos, desenvolvementos web, c\u00f3digos fonte, claves de acceso e\/ou materiais non est\u00e1 permitida, salvo que estea as\u00ed contemplado na Documentaci\u00f3n Contractual ou sexa expresamente autorizado ou esixido pola Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>As datas de entrega non poden atrasarse, salvo por feitos imputables \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, por causas de Forza Maior ou porque a Fundaci\u00f3n CEL as\u00ed o autorice.<\/p><p>En caso de atraso dunha data de entrega ou no caso dunha entrega incompleta ou defectuosa, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 sinalar \u00e1 Empresa Contratista unha nova data de entrega, sen prexu\u00edzo de podelo cualificar como incumprimento contractual a efectos de aplicar as penalizaci\u00f3ns establecidas na Documentaci\u00f3n Contractual e, no seu caso, de poder rescindir a relaci\u00f3n contractual. Adicionalmente, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 solicitar a un terceiro que realice a prestaci\u00f3n incumprida pola Empresa Contratista, sendo por conta desta todos os gastos que se ocasionaron.<\/p><p>No caso de que se produza un atraso reiterado das datas de entrega e\/ou das cantidades solicitadas, e\/ou a Empresa Contratista realice entregas reiteradas con defectos, sen prexu\u00edzo das penalizaci\u00f3ns que correspondan segundo o establecido na Documentaci\u00f3n Contractual, os incumprimentos cualificaranse como moi graves e a Fundaci\u00f3n CEL ter\u00e1 a facultade de rescindir inmediatamente a relaci\u00f3n e esixir a indemnizaci\u00f3n dos danos e prexu\u00edzos que sufrise como consecuencia da resoluci\u00f3n do contrato, sen m\u00e1is requisito que comunicalo \u00e1 Empresa Contratista, que non ter\u00e1 dereito a reclamar pola finalizaci\u00f3n anticipada do Contrato ou Pedido.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL, sen prexu\u00edzo dos dereitos que legalmente correspondan ao Estado, ou a terceiros, res\u00e9rvase a posesi\u00f3n e propiedade dos desenvolvementos de software, p\u00e1xinas web, propiedade intelectual, etc.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-616d438 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"616d438\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.21. Seguros<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-96e3731 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"96e3731\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista obr\u00edgase a subscribir ao seu cargo e manter en vigor durante a vixencia do Contrato, os seguintes seguros:<\/p><p>Seguro de Responsabilidade Civil que cubra as posibles responsabilidades en que puidese incorrer a Empresa Contratista e\/ou os seus subcontratistas por danos e prexu\u00edzos nas persoas ou nas cousas, para si mesmo ou os seus traballadores, para a Fundaci\u00f3n CEL ou para terceiros, a causa ou como consecuencia da realizaci\u00f3n dos traballos contratados. Deberase formalizar e manter en vigor durante o tempo de vixencia do Contrato, con compa\u00f1\u00eda de seguros de reco\u00f1ecida solvencia.<\/p><p>Seguro de todo Risco de Construci\u00f3n e Montaxe (no caso de Contratos de obras), que cubra os danos materiais e\/ou perdas ocorridas na obra ou instalaci\u00f3n, inclu\u00edndo os equipos e\/ ou maquinaria usados na mesma. O l\u00edmite de indemnizaci\u00f3n xeral ser\u00e1 como m\u00ednimo o valor do Contrato. Este seguro deber\u00e1 manterse en vigor desde a data de inicio dos traballos ata a s\u00faa recepci\u00f3n provisional pola Fundaci\u00f3n CEL e ter as seguintes coberturas:<\/p><p>Todo risco de construci\u00f3n e montaxe (no caso de Contratos de obras); gastos de rebo; maquinaria e equipo; riscos da natureza; folga, mot\u00edn e conmoci\u00f3n civil; terrorismo; mantemento amplo; elementos preexistentes (se houbese), e elementos lindeiros (se houbese). Este seguro deber\u00e1 posibilitar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a contrataci\u00f3n do Seguro de Perda Anticipada de Beneficios (ALOP), no seu caso.<\/p><p>Seguro obrigatorio de Accidentes de Traballo e Enfermidade para todo o seu persoal, inclu\u00edda incapacidade laboral transitoria e permanente e morte, nas condici\u00f3ns que en cada caso estableza a lexislaci\u00f3n vixente. A Empresa Contratista ser\u00e1 responsable de que os seus subcontratistas mante\u00f1an, \u00e1 s\u00faa vez en vigor estas mesmas coberturas en relaci\u00f3n co seu persoal.<\/p><p>Seguros Obrigatorios de Veh\u00edculos para o Transporte de Mercador\u00edas ou persoas e Responsabilidade Civil Voluntaria.<\/p><p>Calquera outro seguro de contrataci\u00f3n obrigatoria conforme \u00e1 lexislaci\u00f3n vixente.<\/p><p>Calquera outro seguro ou aval que puidese serlle esixido pola Fundaci\u00f3n CEL, en cumprimento do pactado no Contrato, ou polas autoridades administrativas en cumprimento da normativa aplicable.<\/p><p>As\u00ed mesmo, os seguros citados deber\u00e1n cubrir os riscos polos danos que poidan producir os subcontratistas contratados pola Empresa Contratista.<\/p><p>As cantidades que en virtude dos seguros subscribidos sexan abonados polas compa\u00f1\u00edas aseguradoras destinaranse \u00e1 reparaci\u00f3n dos danos causados e\/ou substituci\u00f3n dos bienes avariados.<\/p><p>A Empresa Contratista obr\u00edgase a informar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, durante a vixencia do Contrato, de calquera incidencia que afecte \u00e1 vixencia e condici\u00f3ns dos seguros contratados. En caso de sinistro, a Empresa Contratista haber\u00e1 de notificalo inmediatamente \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, calquera que sexa a s\u00faa natureza, causas e alcance, remit\u00edndolle un informe escrito en que se concreten estas circunstancias.<\/p><p>En caso de sinistro, calquera diferenza que xurda no pago das indemnizaci\u00f3ns, xa sexa por aplicaci\u00f3n das franqu\u00edas, riscos non cubertos ou outro motivo, ser\u00e1 soportada pola Empresa Contratista.<\/p><p>Antes do inicio dos traballos e sempre que as\u00ed o requira a Fundaci\u00f3n CEL, a Empresa Contratista e as subcontratistas deber\u00e1n xustificar mediante certificaci\u00f3n emitida pola aseguradora, a contrataci\u00f3n do seguro e a s\u00faa vixencia, o alcance das coberturas e a adecuaci\u00f3n do seu contido \u00e1s presentes condici\u00f3ns. As\u00ed mesmo, a Empresa Contratista presentar\u00e1 o \u00faltimo recibo xustificante do pago da curm\u00e1.<\/p><p>Cando fose requirido para iso, tam\u00e9n entregar\u00e1 copia dos contratos de seguro e o recibo de xustificante do pago da curm\u00e1.<\/p><p>Estes certificados prever\u00e1n a entrega \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL pola compa\u00f1\u00eda aseguradora.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4730b4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c4730b4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.22. Organizaci\u00f3n dos recursos persoais e materiais<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1aacff0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1aacff0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista dispo\u00f1er\u00e1 dunha organizaci\u00f3n empresarial real, cos medios persoais e materiais propios e adecuados \u00e1 actividade contratada pola Fundaci\u00f3n CEL, os cuales organizar\u00e1 e empregar\u00e1 para o bo cumprimento da actividade contratada e dos que ser\u00e1 a \u00fanica responsable.<\/p><p>A Empresa Contratista executar\u00e1 as obras e\/ou prestar\u00e1 os servizos contratados a trav\u00e9s de persoal integrado no seu persoal, contratado conforme a legalidade vixente, que conte coa formaci\u00f3n, experiencia e cualificaci\u00f3n necesarias para a adecuada execuci\u00f3n dos traballos contratados.<\/p><p>A Empresa Contratista informar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL dos cambios que se produzan no persoal asignado \u00e1 prestaci\u00f3n dos servizos e\/ou das obras obxecto deste Contrato, as\u00ed como de calquera outra circunstancia que poida afectar \u00e1 normal execuci\u00f3n dos mesmos.<\/p><p>A organizaci\u00f3n do traballo, as retribuci\u00f3ns, xornadas laborais, horarios, permisos, vacaci\u00f3ns e, en xeral, canto aspectos ref\u00edranse ou afecten as condici\u00f3ns de traballo e r\u00e9xime de disciplina e control do persoal da Empresa Contratista, ser\u00e1 da s\u00faa exclusiva competencia. A Empresa Contratista ser\u00e1 a \u00fanica responsable da xesti\u00f3n e direcci\u00f3n dos seus propios empregados, as\u00ed como da s\u00faa actuaci\u00f3n e traballo.<\/p><p>Para os efectos anteriores, a Empresa Contratista deber\u00e1 designar a unha persoa como responsable da organizaci\u00f3n e direcci\u00f3n t\u00e9cnica do persoal que haxa de asumir o desenvolvemento dos mesmos, as\u00ed como das relaci\u00f3ns coa Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista facilitar\u00e1 ao seu persoal a roupa de traballo coa s\u00faa marca ou distintivo, salvo naqueles supostos en que expresamente se estableceu outra cousa.<\/p><p>Cando as actividades obxecto do Contrato houbesen de realizarse necesariamente en centros de traballo propios da Fundaci\u00f3n CEL ou dun terceiro, os traballadores da Empresa Contratista deixar\u00e1n limpos e ordenados as instalaci\u00f3ns e os elementos empregados, unha vez terminados os traballos correspondentes a cada actuaci\u00f3n ou tallo, ou diariamente en traballos de varias xornadas.<\/p><p>A Empresa Contratista, colaborar\u00e1 con aquelas outras empresas, persoal ou entidades que, no seu caso, a Fundaci\u00f3n CEL designase para a realizaci\u00f3n doutros traballos no mesmo centro de traballo, observando en relaci\u00f3n aos mesmos as debidas normas de urbanidade. Esta colaboraci\u00f3n non poder\u00e1 en ning\u00fan caso dar lugar a unha modificaci\u00f3n de prezos, nin a unha revisi\u00f3n dos prazos de execuci\u00f3n previstos no Contrato.<\/p><p>A Empresa Contratista deber\u00e1 facilitar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, sempre que sexa requirido, a documentaci\u00f3n relativa ao seu propio persoal ou ao das s\u00faas empresas subcontratistas, en funci\u00f3n do tipo de obra ou servizo que se trate, coa periodicidade que se establece na devandita aplicaci\u00f3n e, adicionalmente, sempre que sexa requirido para iso pola Fundaci\u00f3n CEL. As\u00ed mesmo, a Empresa Contratista comunicar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL as alto e as baixas do persoal destinado \u00e1 prestaci\u00f3n dos servizos e\/ou execuci\u00f3n das obras, as\u00ed como outras modificaci\u00f3ns que puidesen afectar \u00e1 normal execuci\u00f3n do contrato, achegando a documentaci\u00f3n que xustifique estes cambios.<\/p><p>Cando os traballos houbesen de levarse a cabo en instalaci\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL, e debido \u00e1 s\u00faa duraci\u00f3n ou natureza, n\u00famero de traballadores destinados \u00e1 s\u00faa realizaci\u00f3n, ou esixencias normativas, fose preciso a instalaci\u00f3n de sanitarios, duchas, vestiarios, A Empresa Contratista proporcionar\u00e1 ao seu persoal as ferramentas, software, hardware, utensilios, medios, equipos de seguridade e, en xeral, todo o material preciso para a execuci\u00f3n dos traballos contratados, sendo da s\u00faa conta a totalidade dos gastos de adquisici\u00f3n, mantemento e reposici\u00f3n dos mesmos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca3e1db elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ca3e1db\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.23. Obrigaci\u00f3ns laborais e sociais<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20de686 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"20de686\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista cumprir\u00e1 toda a normativa laboral, legal ou convencional, e en materia de seguridade social respecto ao persoal ao seu cargo, durante toda a vixencia do Contrato. Este persoal atoparase sometido \u00e1 \u00fanica e exclusiva dependencia da Empresa Contratista.<\/p><p>A Empresa Contratista xustificar\u00e1 documentalmente o cumprimento das s\u00faas obrigaci\u00f3ns contractuais e legais, presentando a documentaci\u00f3n que en cada momento sexa requirida, coa periodicidade que se requira.<\/p><p>Sen prexu\u00edzo da xesti\u00f3n documental que se realice, A Empresa Contratista xustificar\u00e1 o cumprimento das s\u00faas obrigaci\u00f3ns sempre que fose requirido para iso pola Fundaci\u00f3n CEL, presentando a documentaci\u00f3n solicitada nun prazo m\u00e1ximo de tres d\u00edas.<\/p><p>Se a Empresa Contratista desprazase traballadores a Espa\u00f1a no marco dunha prestaci\u00f3n de servizos transnacionales, asegurarase de que perciban a cont\u00eda salarial m\u00ednimo que resulte das disposici\u00f3ns legais, regulamentarias e dos convenios colectivos que sexan de aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a e, en xeral, c\u00fampranse cantas outras esixencias resulten legalmente de aplicaci\u00f3n en relaci\u00f3n cos devanditos traballadores en Espa\u00f1a.<\/p><p>A Empresa Contratista deixar\u00e1 indemne \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL e as consecuencias que para este \u00faltimo puidesen derivarse de calquera acci\u00f3n, reclamaci\u00f3n, ou procedemento instado por un terceiro (inclu\u00edndo aquelas que resulten dunha actuaci\u00f3n administrativa), polo incumprimento de calquera obrigaci\u00f3n laboral ou da Seguridade Social facendo fronte \u00e1s cantidades que resultasen dos mesmos, coas soas limitaci\u00f3ns e condici\u00f3ns que resulten da normativa vixente. Nestes supostos de incumprimento, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 reter o pago de calquera cantidade que debese \u00e1 Empresa Contratista ata un importe equivalente ao total das responsabilidades que estime que razoadamente puidesen derivarse do mesmo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fecd25b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fecd25b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.24. Obrigaci\u00f3ns en materia de Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0b32653 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0b32653\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista adoptar\u00e1 canto medidas sexan necesarias para dar cumprimento \u00e1 normativa vixente sobre prevenci\u00f3n de riscos laborais contida na Lei 31\/1995 do 8 de novembro e cantas outras normas legais ou convencionais que contemplen a adopci\u00f3n de medidas preventivas e que en cada momento se atopen en vigor.<\/p><p>En consecuencia, co anterior, a Empresa Contratista avaliar\u00e1 os riscos, elaborar\u00e1 a planificaci\u00f3n da actividade preventiva, formar\u00e1 e informar\u00e1 sobre riscos e medidas de emerxencia aos seus traballadores, e levar\u00e1 a cabo a vixilancia peri\u00f3dica do estado de sa\u00fade dos mesmos, co obxecto de velar pola sa\u00fade e seguridade dos traballadores, tanto propios como dos seus subcontratistas.<\/p><p>Antes do inicio dos traballos a Empresa Contratista designar\u00e1 un responsable en materia de prevenci\u00f3n de riscos laborais para a execuci\u00f3n das obras ou servizos, e presentar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a documentaci\u00f3n relativa a PRL e outra documentaci\u00f3n de car\u00e1cter xeral, en funci\u00f3n do tipo de obra ou servizo que se trate, como medio para realizar a coordinaci\u00f3n de actividades empresariais e como medio de entrega da documentaci\u00f3n de control de cumprimento da presente obrigaci\u00f3n de achega documental, tanto en materia de PRL como noutras materias.<\/p><p>Esta documentaci\u00f3n relativa a PRL poder\u00e1 ser solicitada posteriormente pola Fundaci\u00f3n CEL, en calquera momento, se as condici\u00f3ns do traballo as\u00ed o requirisen.<\/p><p>Cando a Empresa Contratista concorra con outra\/s empresa\/s nun mesmo centro de traballo cumprir\u00e1 co deber de cooperaci\u00f3n e establecer\u00e1 os medios de coordinaci\u00f3n dispostos polo artigo 24 da Lei de Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais e polo Real Decreto 171\/2004, do 30 de xaneiro, que o desenvolve, de forma que se garanta a adecuaci\u00f3n entre os riscos existentes e as medidas para aplicar para a s\u00faa prevenci\u00f3n.<\/p><p>Sempre que se produza un accidente na execuci\u00f3n dos traballos contratados, a Empresa Contratista haber\u00e1 de dar conta do mesmo \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>Con independencia das responsabilidades en que incorra a Empresa Contratista, se a Fundaci\u00f3n CEL observase o incumprimento de normas en materia de prevenci\u00f3n de riscos laborais, farao saber \u00e1 Empresa Contratista a fin de que esta emende inmediatamente as anomal\u00edas observadas, e se non se adoptasen inmediatamente as medidas precisas para resolver eficazmente a situaci\u00f3n, a Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito de paralizar os traballos, asumindo a Empresa Contratista os efectos econ\u00f3micos de tal paralizaci\u00f3n, e sen prexu\u00edzo de poder resolver o Contrato, se as circunstancias do incumprimento tivesen entidade suficiente para iso, a xu\u00edzo exclusivo da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d36335d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d36335d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.25. Programa de mellora de cultura<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-64acd66 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"64acd66\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista colaborar\u00e1 en todas aquelas actividades divulgativas, intercambio de boas pr\u00e1cticas e outras actividades de liderado desenvolvidas pola Direcci\u00f3n sobre a Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais e o medioambiente que, de agora en diante, sexanlle requiridas pola Fundaci\u00f3n CEL con obxecto de mellorar a cultura preventiva.<\/p><p>Ademais, comprom\u00e9tese a establecer mecanismos de comunicaci\u00f3n interna cos seus traballadores para garantir que a informaci\u00f3n trasladada nas devanditas actividades divulgativas \u00e9 co\u00f1ecida por todos os seus traballadores.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8efdb8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e8efdb8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.26. Pol\u00edtica de alcol e drogas<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a9b44e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a9b44e8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Non est\u00e1 permitido o acceso \u00e1s instalaci\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL ou o desenvolvemento de traballos, baixo os efectos do alcol, drogas ou outras substancias.<\/p><p>Non est\u00e1 permitido o consumo de alcol, drogas nin outras substancias de ning\u00fan tipo durante a xornada laboral, tanto dentro como f\u00f3ra das instalaci\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5a5fe0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b5a5fe0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.27. Obrigaci\u00f3ns tributarias<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-17b739f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"17b739f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista declara atoparse ao corrente das s\u00faas obrigaci\u00f3ns tributarias, compromet\u00e9ndose a cumprir as mesmas nos termos legalmente previstos durante toda a vixencia do Contrato, as\u00ed como a presentar a documentaci\u00f3n que xustifique este cumprimento.<\/p><p>Nos supostos de que a Empresa Contratista non dese cumprimento a algunha das obrigaci\u00f3ns esixidas pola lexislaci\u00f3n tributaria, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 reter o pago de calquera cantidades que tivese pendente de abono a aquela ata un importe equivalente ao total das responsabilidades que estime que razoadamente puidesen derivarse.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01d0e9e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"01d0e9e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.28. Obrigaci\u00f3ns en materia de Medio Ambiente<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d1fa19 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4d1fa19\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista garante o cumprimento de canto obrigaci\u00f3ns corresp\u00f3ndanlle por aplicaci\u00f3n da lexislaci\u00f3n ambiental en vigor.<\/p><p>A Empresa Contratista responder\u00e1 por calquera dano ou prexu\u00edzo ocasionado ao medio ambiente durante o desenvolvemento dos traballos contratados, debendo deixar indemne \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL de calquera sanci\u00f3n, pena ou reclamaci\u00f3n que puidese derivarse do incumprimento das s\u00faas obrigaci\u00f3ns en materia ambiental.<\/p><p>Ante un incumprimento de calquera das presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n ou ante calquera praxe que supo\u00f1a un risco grave e inminente para o medio ambiente a criterio da Fundaci\u00f3n CEL, o persoal da Fundaci\u00f3n CEL, supervisor dos traballos poder\u00e1 paralizalos, fac\u00e9ndose cargo a Empresa Contratista das perdas ocasionadas e en calquera caso, o incumprimento das obrigaci\u00f3ns relativas ao mantemento da zona de traballo, determinar\u00e1 o que se deduza da facturaci\u00f3n o cargo polos gastos ocasionados m\u00e1is o 10% dos mesmos en concepto de gastos de xesti\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1204aad elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1204aad\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.29. Propiedade industrial e intelectual<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a92b35f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a92b35f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista garante \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL que disp\u00f3n de patentes, licenzas e, en xeral, demais dereitos de propiedade industrial e intelectual precisos para realizar canto \u00e9 obxecto do Contrato. Noutro caso, a Empresa Contratista ser\u00e1 responsable da obtenci\u00f3n das cesi\u00f3ns, permisos e\/ou autorizaci\u00f3ns necesarias dos titulares das patentes, modelos e marcas de f\u00e1brica correspondentes, sendo da s\u00faa conta o pago dos dereitos e compensaci\u00f3ns por tal conceptos.<\/p><p>As reclamaci\u00f3ns formuladas por titulares de dereitos de propiedade industrial e intelectual como consecuencia da execuci\u00f3n do Contrato ser\u00e1n asumidas pola Empresa Contratista responsabiliz\u00e1ndose das s\u00faas consecuencias con plena indemnidad da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>Todos os dese\u00f1os, planos, innovaci\u00f3ns, desenvolvementos intelectuais, ideas disruptivas e especificaci\u00f3ns que entregase a Fundaci\u00f3n CEL \u00e1 Empresa Contratista para a execuci\u00f3n dos traballos, as\u00ed como as invenci\u00f3ns, patentes, modelos de utilidade e demais dereitos de propiedade intelectual xerados ou que se xeren pola Empresa Contratista en virtude do contrato ou de calquera outro acordo complementario, sexa ou non, en base a canta documentaci\u00f3n entregase a Fundaci\u00f3n CEL \u00e1 Empresa Contratista para a execuci\u00f3n dos traballos, ser\u00e1n propiedade exclusiva da Fundaci\u00f3n CEL. A Empresa Contratista poder\u00e1 utilizar o resultado dos traballos desenvolvidos, as\u00ed como toda a informaci\u00f3n e documentaci\u00f3n e todos os materiais citados exclusivamente para o obxecto do contrato, non podendo cedelos nin revelalos a terceiros salvo cando iso resulte necesario para o obxecto do contrato e a Fundaci\u00f3n CEL autorizar previamente por escrito.<\/p><p>Todos os traballos e resultados alcanzados no desenvolvemento do contrato c\u00e9dense e son propiedade exclusiva de Fundaci\u00f3n CEL quen ostentase de forma \u00fanica os dereitos de uso e explotaci\u00f3n sobre os resultados alcanzados e, en especial, calquera deles protegibles mediante dereitos de propiedade intelectual e, no seu caso, industrial ou know-how<\/p><p>No caso de que resulte necesario revelar a unha terceira parte o resultado dos traballos desenvolvidos, as\u00ed como informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n ou materiais pertencentes \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, a Empresa Contratista asegurarase de que este terceiro adquira obrigaci\u00f3ns similares \u00e1s aqu\u00ed establecidas en canto a confidencialidade e limitaci\u00f3ns de uso e en ning\u00fan caso poderase facer esta revelaci\u00f3n sen a aprobaci\u00f3n previa e expresa da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>No caso de que a Empresa Contratista ou alg\u00fan dos seus empregados fixesen alg\u00fan desenvolvemento, invento ou descubrimento, co apoio doutras persoas ou non, durante o transcurso e en relaci\u00f3n co traballo realizado en virtude do contrato ou como resultado do devandito traballo, a Empresa Contratista asegurarase de que se tomen as medidas oportunas para que tal desenvolvemento, invento ou descubrimento pase a ser propiedade da Fundaci\u00f3n CEL, sen que iso implique unha remuneraci\u00f3n adicional por parte do Cliente. A Empresa Contratista ser\u00e1 a \u00fanica responsable de remunerar aos seus empregados ou a calquera outro enxe\u00f1eiro, desenvolvedor ou inventor cando as\u00ed o esixan a lexislaci\u00f3n, o contrato de traballo ou calquera outro acordo existente entre a Empresa Contratista e a persoa que fixese o desenvolvemento, invento ou descubrimento ou que contribu\u00edse aos mesmos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bfeaf5c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"bfeaf5c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.30. Marca e imaxe<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d49774f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d49774f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Para os efectos de dar cumprimento ao obxecto do Contrato, a Empresa Contratista unicamente poder\u00e1 usar as marcas das que sexa titular a Fundaci\u00f3n CEL Espa\u00f1a en relaci\u00f3n co material para o que sexa expresamente autorizada e conforme as condici\u00f3ns establecidas no Contrato, nas presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n, no Manual de Identidade para as Empresas Colaboradoras e \u00e1s directrices que en cada momento lle fosen impartidas pola Fundaci\u00f3n CEL. Os gastos derivados do uso e utilizaci\u00f3n das marcas e imaxes da Fundaci\u00f3n CEL ser\u00e1n por conta da Empresa Contratista, coa condici\u00f3n que logo se indicar\u00e1. A utilizaci\u00f3n dos s\u00edmbolos identificativos e das imaxes e marcas da Fundaci\u00f3n CEL pola Empresa Contratista cando iso resulte necesario para a prestaci\u00f3n dos servizos e\/ou execuci\u00f3n das obras contratadas, non supo\u00f1er\u00e1 en ning\u00fan caso a substituci\u00f3n por parte da Fundaci\u00f3n CEL da posici\u00f3n que como empregador e responsable do seu persoal corresponde, exclusivamente, \u00e1 Empresa Contratista.<\/p><p>A Empresa Contratista instruir\u00e1 aos empregados destinados \u00e1 prestaci\u00f3n dos servizos contratados sobre as condici\u00f3ns de utilizaci\u00f3n da marca e s\u00edmbolos identificativos da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista ser\u00e1 directamente responsable da boa imaxe das marcas das que \u00e9 titular a Fundaci\u00f3n CEL usadas para dar cumprimento ao obxecto do Contrato, obrig\u00e1ndose a manter pola s\u00faa conta en adecuado estado de conservaci\u00f3n e, no seu caso de mantemento, o material en que figure esta marca.<\/p><p>A Empresa Contratista deixar\u00e1 indemne \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL de calquera dano e prexu\u00edzo que para o mesmo puidese derivarse do incumprimento das directrices que sobre a marca e imaxe figuren nestas Condici\u00f3ns, no Contrato ou que lle fosen impartidas pola Fundaci\u00f3n CEL. A Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito para revogar a autorizaci\u00f3n de uso e\/ou a cambiar as condici\u00f3ns de utilizaci\u00f3n da s\u00faa marca, logotipos e\/ou de calquera dos s\u00edmbolos identificativos da s\u00faa propiedade, coa soa comunicaci\u00f3n escrita \u00e1 Empresa Contratista, asumindo os custos en que esta \u00faltima houbese de incorrer como consecuencia desta decisi\u00f3n e atop\u00e1sense debidamente xustificados.<\/p><p>Salvo que outra cousa pactouse, a autorizaci\u00f3n para o uso das marcas e imaxe da Fundaci\u00f3n CEL ter\u00e1 a mesma duraci\u00f3n do Contrato, a cuxo termo a Empresa Contratista cesar\u00e1 de utilizar a mesma de forma inmediata.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e046eaf elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e046eaf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.31. Protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter persoal<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ebbdbb5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ebbdbb5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Se por parte da Empresa Contratista fose necesario o acceso a datos de car\u00e1cter persoal cuxo responsable sexa a Fundaci\u00f3n CEL para levar a cabo o Contrato, a Empresa Contratista deber\u00e1 prestar o seu servizo dentro do marco establecido polo Regulamento Xeral de Protecci\u00f3n de Datos (en diante, RGPD) UE (2016\/679) do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, as s\u00faas disposici\u00f3ns de desenvolvemento ou complementarias, subscribindo para iso o contrato de encargado de tratamento que configura o Anexo 2 da presente Especificaci\u00f3n T\u00e9cnica (art 28.3 RGPD).<\/p><p>O contratista asumir\u00e1 a obrigaci\u00f3n de someterse \u00e1 normativa nacional e da Uni\u00f3n Europea en materia de protecci\u00f3n de datos, e ao indicado no apartado \u201c3.47. Localizaci\u00f3n dos sistemas de informaci\u00f3n e comunicaci\u00f3ns para o rexistro de datos\u201d deste documento, esta obrigaci\u00f3n ten o car\u00e1cter de obrigaci\u00f3n contractual esencial para os efectos das consideraci\u00f3ns do apartado 3.41 deste documento.<\/p><p>A Empresa Contratista unicamente tratar\u00e1 os datos de car\u00e1cter persoal conforme as instruci\u00f3ns que lle dea a Fundaci\u00f3n CEL, dentro do \u00e1mbito dos servizos contratados.<\/p><p>A Empresa Contratista non utilizar\u00e1 os datos a que te\u00f1a acceso con outro obxecto distinto ao de prestar os servizos contratados nin con finalidades distintas \u00e1s establecidas e transmitidas nas s\u00faas instruci\u00f3ns pola Fundaci\u00f3n CEL, nin os comunicar\u00e1, nin sequera para a s\u00faa conservaci\u00f3n, a terceiras persoas, excepto naqueles supostos en que sexa necesaria, previa autorizaci\u00f3n por escrito (art 28.2 RGPD), a subcontrataci\u00f3n dalg\u00fan dos servizos.<\/p><p>No caso de que a Empresa Contratista, encargada do tratamento, destinase os datos a outra finalidade, comun\u00edqueos ou os utilice incumprindo as estipulaci\u00f3ns do contrato, ser\u00e1 considerado tam\u00e9n como responsable do tratamento, respondendo das infracci\u00f3ns en que incorrese persoalmente.<\/p><p>A Empresa Contratista adoptar\u00e1 as medidas de \u00edndole t\u00e9cnica e organizativa establecidas pola Fundaci\u00f3n CEL e que garantan a seguridade dos datos de car\u00e1cter persoal e eviten a s\u00faa alteraci\u00f3n, perda, tratamento ou acceso non autorizado, en funci\u00f3n do nivel de criticidad dos tratamentos que se realicen.<\/p><p>No caso de que se autorizou a subcontrataci\u00f3n dalg\u00fan dos servizos, a Empresa Contratista impo\u00f1er\u00e1 \u00e1s empresas subcontratadas, mediante contrato por escrito (art. 28.9 RGPD), as mesmas obrigaci\u00f3ns que a Fundaci\u00f3n CEL imponlle a ela na presente Especificaci\u00f3n T\u00e9cnica e no Contrato de Encargado de Tratamento.<\/p><p>Unha vez conclu\u00edda a prestaci\u00f3n dos servizos que fixese necesario o acceso aos datos persoais indicados, ou resolvido o Contrato, a Empresa Contratista vir\u00e1 obrigada a destru\u00edr, achegando \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a correspondente certificaci\u00f3n, ou devolver \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL todos os soportes f\u00edsicos, inclu\u00eddas calquera copias que deles obtiv\u00e9ronse, nos que conste alg\u00fan dato de car\u00e1cter persoal.<\/p><p>Se para a prestaci\u00f3n dos servizos obxecto do Contrato fose necesario que persoal da Empresa Contratista accedese \u00e1s instalaci\u00f3ns da Fundaci\u00f3n CEL, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a informar os seus empregados desta necesidade.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-680b49b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"680b49b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.32. Confidencialidade<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb49c2c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fb49c2c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Ter\u00e1 consideraci\u00f3n de Informaci\u00f3n Confidencial (en diante, \u201cInformaci\u00f3n Confidencial\u201d) calquera informaci\u00f3n que a Empresa Contratista chegue a co\u00f1ecer do Cliente, do programa BFAero e\/ou de calquera sociedade do seu Grupo de empresas, durante o proceso de contrataci\u00f3n ou posteriormente durante a execuci\u00f3n e desenvolvemento do contrato, quedando inclu\u00eddos, pero non limitados, datos persoais, segredos comerciais, know-how, debuxos, dese\u00f1os, t\u00e9cnica, informaci\u00f3n financeira, as\u00ed como outros datos calquera que te\u00f1an fins comerciais ou informaci\u00f3n relacionada coa investigaci\u00f3n, desenvolvemento, traballo, actividades, procedementos, metodolox\u00edas, resultados, produtos, dereitos de propiedade intelectual, aspectos t\u00e9cnicos comerciais das actividades, estratexia comercial e calquera outro, e con independencia de que se trate de informaci\u00f3n verbal ou escrita e con independencia do soporte no que se po\u00f1a ao dispor da Empresa Contratista, e resultando de aplicaci\u00f3n aos dereitos e obrigaci\u00f3ns das partes neste sentido a Lei 1\/2019, do 20 de febreiro, de Segredos Empresariais.<\/p><p>A Empresa Contratista comprom\u00e9tese a non utilizar (e a facer que calquera persoa \u00e1 que comunicasen Informaci\u00f3n Confidencial non utilicen) a Informaci\u00f3n Confidencial, excepto para os fins da relaci\u00f3n contractual e no contexto da mesma.<\/p><p>A tal fin, o contratista comprom\u00e9tese ao seguinte:<\/p><ol><li>Non divulgar e manter baixo estrita confidencialidade e segredo a Informaci\u00f3n Confidencial que recibise, verbalmente ou por escrito, ou da que tivesen co\u00f1ecemento pola s\u00faa relaci\u00f3n contractual, respecto a calquera aspecto da actividade desenvolvida, ben sexa por FCEL ou por calquera dos usuarios da Plataforma, salvo o previo consentimento, expreso e por escrito de FCEL ou do usuario.<\/li><li>Ter\u00e1 a consideraci\u00f3n de \u201cInformaci\u00f3n Confidencial\u201d, prove\u00f1a indistintamente de FCEL ou de calquera usuario da Plataforma (en diante, a \u201cParte Emisora\u201d), calquera informaci\u00f3n empresarial, cient\u00edfica, inclu\u00edndo a propiedade intelectual ou industrial, t\u00e9cnica, inclu\u00edndo sen limitar, procesos de fabricaci\u00f3n, ensamblaxe, compo\u00f1entes, etc. e, entre outros, clientes existentes ou potenciais, outros partners comerciais, dossieres ou calquera outro soporte que conte\u00f1a material publicitario ou de calquera outra natureza relacionada coa s\u00faa actividade cient\u00edfica, empresarial ou comercial, proporcionada pola Parte Emisora inclu\u00edndo, de forma enunciativa pero non limitativa, datos t\u00e9cnicos, know-how, ideas, invenci\u00f3ns, conceptos, plans de negocio, novos produtos, contratos, proxectos, documentos, dese\u00f1os, logotipos, novas tecnolox\u00edas, planos, debuxos, instruci\u00f3ns, recomendaci\u00f3ns e toda aqueloutra informaci\u00f3n que, calquera que fose o seu soporte e forma de comunicaci\u00f3n, inclu\u00edda, a t\u00edtulo meramente ejemplificativo e non limitativo, a transmitida oralmente, fose comunicada pola Parte Emisora ao contratista, a\u00ednda cando esta non fose clasificada pola Parte Emisora como confidencial ou que, pola s\u00faa natureza e\/ou as circunstancias en que se produza a revelaci\u00f3n, deba de boa fe ser interpretada como confidencial.<\/li><li>Tam\u00e9n se incluir\u00e1 no concepto de Informaci\u00f3n Confidencial o feito de que a Parte Emisora sexa usuaria da Plataforma e que, a tal fin, estea a intercambiar Informaci\u00f3n Confidencial dentro do Programa.<\/li><li>En calquera caso, calquera dato considerado Informaci\u00f3n Confidencial con base no aqu\u00ed descrito, e, en especial os datos de car\u00e1cter persoal en tr\u00e1nsito ou xa inclu\u00eddos en ficheiros automatizados e arquivos documentais ou f\u00edsicos, son estritamente confidenciais, e non poden ser cedidos nin en todo ou en parte, directa ou indirectamente a terceiros. Por tanto, a Informaci\u00f3n Confidencial s\u00f3 se poder\u00e1 utilizar aos fins da prestaci\u00f3n de servizos a realizar, calquera outro uso quedar\u00e1 prohibido.<\/li><li>En particular, o contratista comprom\u00e9tese a adoptar as medidas necesarias para evitar que terceiros non autorizados poidan acceder \u00e1 Informaci\u00f3n Confidencial, e tam\u00e9n a limitar o acceso \u00e1 Informaci\u00f3n Confidencial a aqueles dos seus empregados, colaboradores ou asesores que precisen dispo\u00f1er dela, traslad\u00e1ndolles id\u00e9ntica ou an\u00e1loga obrigaci\u00f3n de confidencialidade \u00e1 aqu\u00ed recollida. En xeral, o contratista utilizar\u00e1 a mesma dilixencia respecto de a Informaci\u00f3n Confidencial, que usar\u00eda para salvagardar a s\u00faa propia informaci\u00f3n confidencial.<\/li><li>A obrigaci\u00f3n de confidencialidade descrita na presente cl\u00e1usula continuar\u00e1 en pleno vigor e ser\u00e1 vinculante para o contratista, mesmo despois da finalizaci\u00f3n dos servizos, mant\u00e9ndose vixente de forma indefinida mentres que a Informaci\u00f3n Confidencial mante\u00f1a o seu car\u00e1cter confidencial.<\/li><\/ol><p>En todo caso, o contratista deber\u00e1 evitar, durante a prestaci\u00f3n de servizos descrita e ao finalizar a mesma, calquera risco que poida afectar \u00e1 reputaci\u00f3n e bo nome de FCEL e do Programa. En particular, o contratista obr\u00edgase a non realizar ningunha actuaci\u00f3n ou omisi\u00f3n que poida supo\u00f1er un risco reputacional de FCEL e do Programa BFAero.<\/p><p>Salvo que outra cousa disp\u00f3\u00f1ase no Contrato, a Empresa Contratista obr\u00edgase a tratar a Informaci\u00f3n Confidencial como confidencial e secreta, obrig\u00e1ndose a non divulgala nin transmitila a terceiros, ou causar a s\u00faa revelaci\u00f3n ou difusi\u00f3n, directa ou indirectamente, sen consentimento expreso da Fundaci\u00f3n CEL, e a non utilizala para outros fins diferentes aos expresamente autorizados.<\/p><p>Sen prexu\u00edzo da xeneralidade do anterior, ent\u00e9ndese que a Informaci\u00f3n Confidencial non pode ser revelada aos empregados, directores, funcionarios ou asesores externos da Empresa Contratista (ou un membro do seu grupo), as\u00ed como aos seus accionistas. En calquera caso, a Empresa Contratista velar\u00e1 por que toda persoa \u00e1 que comunica a Informaci\u00f3n Confidencial r\u00e9xase polas condici\u00f3ns da presente cl\u00e1usula.<\/p><p>A Empresa Contratista velar\u00e1 por que a Informaci\u00f3n Confidencial non se po\u00f1a en co\u00f1ecemento de m\u00e1is persoas que aqueles de os seus empregados, subcontratistas, axentes, representantes ou asesores que precisen co\u00f1ecela para garantir o adecuado desenvolvemento do Contrato ou para o cumprimento das tarefas que lles son propias, a quen trasladar\u00e1 a mesma obrigaci\u00f3n de confidencialidade.<\/p><p>Non ter\u00e1 a consideraci\u00f3n de Informaci\u00f3n Confidencial e non se aplicar\u00e1 o previsto nesta cl\u00e1usula \u00e1 informaci\u00f3n que:<\/p><ol><li>a) \u00c1 data de inicio da relaci\u00f3n contractual sexa de co\u00f1ecemento p\u00fablico.<\/li><li>b) No futuro deve\u00f1a de dominio p\u00fablico, divulgada pola Fundaci\u00f3n CEL ou por calquera entidade debidamente autorizada para o efecto.<\/li><li>c) Fose facilitada pola Fundaci\u00f3n CEL coa indicaci\u00f3n expresa de que se trata de informaci\u00f3n non confidencial.<\/li><li>d) Deber ser obrigatoriamente facilitada en virtude de disposici\u00f3n legal ou por resoluci\u00f3n validamente emitida por calquera autoridade administrativamente competente, tribunal ou \u00f3rgano xurisdicional, legalmente facultado para obrigar a tal dispo\u00f1ibilidade, a condici\u00f3n de que, en todo caso, a Empresa Contratista notifique inmediatamente \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><\/ol><p>A Empresa Contratista comprom\u00e9tese a non facer ningunha copia da Informaci\u00f3n Confidencial sen a autorizaci\u00f3n previa por escrito da Fundaci\u00f3n CEL e deber\u00e1 inmediatamente, a pedimento desta: (i) devolver todas as copias que conte\u00f1an Informaci\u00f3n Confidencial na s\u00faa poder e (ii) informar por escrito a Fundaci\u00f3n CEL que tal medios devolv\u00e9ronselle ou que foron completamente destru\u00eddos, de maneira que a Informaci\u00f3n Confidencial xa non \u00e9 recuperable, sen prexu\u00edzo de que o departamento legal da Empresa Contratista ou avogados externos poidan reter unha copia da Informaci\u00f3n Confidencial para o seu uso unicamente en relaci\u00f3n coas controversias ou litixios que poidan xurdir da relaci\u00f3n contractual.<\/p><p>A destruci\u00f3n ou devoluci\u00f3n da Informaci\u00f3n Confidencial non libera \u00e1 Empresa Contratista do cumprimento durante a vixencia da relaci\u00f3n contractual das obrigaci\u00f3ns derivadas desta cl\u00e1usula.<\/p><p>A Empresa Contratista manifesta e reco\u00f1ece que a Informaci\u00f3n Confidencial facilitada pola Fundaci\u00f3n CEL ent\u00e9ndese entregada sen manifestar nin garantir a exactitude ou integridade da mesma, polo que a Fundaci\u00f3n CEL non asume responsabilidade algunha por actos ou omisi\u00f3ns que deriven ou traer causa do uso ou referencias \u00e1 Informaci\u00f3n Confidencial que faga a Empresa Contratista da Informaci\u00f3n Confidencial. Neste sentido, a Empresa Contratista non poder\u00e1 reclamar cantidade algunha \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL polo contido da Informaci\u00f3n Confidencial.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9aaedbe elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9aaedbe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.33. Informaci\u00f3n de car\u00e1cter comercialmente sensible<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f0ab66e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f0ab66e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A informaci\u00f3n de car\u00e1cter comercialmente sensible e de dese\u00f1os, planos, innovaci\u00f3ns, desenvolvementos intelectuais, ideas disruptivas e especificaci\u00f3ns que a Fundaci\u00f3n CEL, ou calquera empresa facilite dentro dos datos ou recompilaci\u00f3n de datos que se realice ao amparo deste con este contrato, faciliten \u00e1 Empresa Contratista para a execuci\u00f3n do presente contrato consid\u00e9rase estritamente confidencial e estar\u00e1 destinada \u00fanica e exclusivamente \u00e1 execuci\u00f3n do mesmo. A Empresa Contratista non poder\u00e1 utilizala para ningunha outra finalidade distinta \u00e1 indicada, quedando expresamente prohibido o seu uso, divulgaci\u00f3n ou comunicaci\u00f3n a terceiros, pertencer ou non \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista asegurarase de que todos os medios humanos que interve\u00f1an na execuci\u00f3n do presente contrato respectan o deber de confidencialidade nos termos que foron sinalados.<\/p><p>En caso de incumprimento, a Fundaci\u00f3n CEL res\u00e9rvase o dereito para resolver o presente contrato. En calquera caso, a Empresa Contratista asumir\u00e1 integramente a responsabilidade que derive do devandito incumprimento e deber\u00e1 indemnizar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c06143 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1c06143\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.35. Responsabilidade penal<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d19e94e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d19e94e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista acepta con car\u00e1cter exclusivo e exclu\u00ednte respecto do Cliente calquera responsabilidade de car\u00e1cter penal e subsidiariamente civil, que trouxese causa en acci\u00f3ns ou omisi\u00f3ns dos seus empregados, directivos e\/ou representantes, vixente o presente acordo, en aplicaci\u00f3n do disposto no c\u00f3digo penal a partir da reforma aprobada o 23 de xu\u00f1o de 2010 en canto \u00e1 posible responsabilidade penal das persoas xur\u00eddicas.<\/p><p>Para os efectos anteriores, de acordo co establecido na devandita reforma, entenderase que unha persoa xur\u00eddica pode ser declarada responsable pola comisi\u00f3n dun delito tanto se foi realizado en nome e por conta da mesma polos seus representantes legais e administradores, coma se foi realizado por persoas sometidas \u00e1 s\u00faa autoridade e non exerceuse o debido control.<\/p><p>A Empresa Contratista vir\u00e1 obrigado a incorporar \u00e1 s\u00faa organizaci\u00f3n e\/ou procedementos de traballo os mecanismos do artigo 31 bis do C\u00f3digo penal e aqueloutras medidas que, chegado o caso, atenuen ou lle eximan a responsabilidade.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc25126 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fc25126\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.36. Responsabilidade precontractual<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-453be4b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"453be4b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Nada do previsto nestas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n, nin as actividades, gastos ou actuaci\u00f3ns que, no seu caso, deba levar a cabo a Empresa Contratista para adaptarse a tal previsi\u00f3ns ou para elaborar ou presentar unha determinada Oferta pode ser entendido como constitutivo de ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n contractual nin precontractual entre a Fundaci\u00f3n CEL e a Empresa Contratista da que puidesen derivarse para a Fundaci\u00f3n CEL ning\u00fan tipo de responsabilidades ou obrigaci\u00f3ns.<\/p><p>En consecuencia, a Empresa Contratista expresamente acepta que ningunha responsabilidade poder\u00e1 ser esixida e ningunha obrigaci\u00f3n poder\u00e1 ser imputada ao Cliente por raz\u00f3n da petici\u00f3n, presentaci\u00f3n, an\u00e1lise, complemento, valoraci\u00f3n ou rexeitamento dunha determinada Oferta, quedando limitadas as obrigaci\u00f3ns e responsabilidades a cargo da Fundaci\u00f3n CEL \u00e1s que como tales puidesen establecerse no Contrato, no seu caso.<\/p><p>Nos supostos de retirada ou revogaci\u00f3n da oferta durante o seu prazo de validez, ou unha vez aceptada a mesma, a Empresa Contratista indemnizar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL polos danos e prexu\u00edzos que se lle ocasionen.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-52fb3da elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"52fb3da\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.37. Responsabilidade contractual<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0e4995c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0e4995c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista responder\u00e1 fronte \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL por actos propios, do seu persoal ou de terceiros por quen deba responder, inclu\u00edndo aos seus subcontratistas, dos danos que se ocasionen durante o cumprimento do Contrato.<\/p><p>A eventual aprobaci\u00f3n ou supervisi\u00f3n dos traballos por parte da Fundaci\u00f3n CEL non libera \u00e1 Empresa Contratista desta responsabilidade nin sup\u00f3n que a mesma deber ser compartida coa Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>A Empresa Contratista exime de toda responsabilidade \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL polos actos ou omisi\u00f3ns en que incorra en execuci\u00f3n do Contrato, e obr\u00edgase deixar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a salvo das reclamaci\u00f3ns ou demandas que puidesen dirixirse fronte a ela e a indemnizarlle de todos os danos e prexu\u00edzos que se ocasionaron.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 facer efectivas as garant\u00edas presentadas pola Empresa Contratista, ou ben compensar coas cantidades que deba \u00e1 Empresa Contratista, para resarcirse daquelas cantidades que esta deba abonar como consecuencia do previsto neste apartado.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4686599 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4686599\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.38. Forza maior<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dabc86c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dabc86c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Ningunha das partes ser\u00e1 responsable do incumprimento, cumprimento defectuoso ou atraso no cumprimento das s\u00faas obrigaci\u00f3ns na medida en que os mesmos sexan consecuencia do acaecimiento de calquera suceso que non puidese preverse ou que previsto fose inevitable.<\/p><p>A parte que se vise afectada por unha causa de forza maior po\u00f1erao en co\u00f1ecemento da outra, por escrito, tan pronto como lle sexa posible e en todo caso no prazo m\u00e1ximo de dous (2) d\u00edas naturais desde que tivese co\u00f1ecemento da mesma, con menci\u00f3n da causa, a s\u00faa duraci\u00f3n estimada e repercusi\u00f3n nos traballos contratados, acompa\u00f1ando os documentos que as\u00ed o acrediten.<\/p><p>O cumprimento das obrigaci\u00f3ns afectadas por causa de forza maior suspenderase durante o per\u00edodo de tempo de duraci\u00f3n daquela causa, non sendo responsables as partes das consecuencias derivadas de tal acontecementos.<\/p><p>Despois da terminaci\u00f3n da causa de forza maior, as partes acordar\u00e1n as medidas necesarias para, na medida do posible, recuperar o tempo perdido, adoptando todas as que estean ao seu alcance para que a execuci\u00f3n da totalidade das obrigaci\u00f3ns do Contrato se reemprenda nas mellores condici\u00f3ns e cos menores atrasos ao cesamento da causa.<\/p><p>Con todo, o anterior, cando o feito constitutivo de forza maior prolong\u00e1sese por un per\u00edodo superior a dous meses, calquera das Partes poder\u00e1 resolver o Contrato.<\/p><p>Non poder\u00e1n invocarse por parte da Empresa Contratista como causas de forza maior:<\/p><ol><li>As condici\u00f3ns ou fen\u00f3menos meteorol\u00f3xicos que puidesen ser previstos razoablemente pola Empresa Contratista.<\/li><li>Calquera falta de man de obra ou de materiais.<\/li><li>Calquera demora ou fallo na obtenci\u00f3n dos materiais.<\/li><li>Calquera incumprimento ou atraso de calquera subcontratista.<\/li><li>As folgas, peches patronais e outras medidas de resoluci\u00f3n de conflitos laborais.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-89c9469 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"89c9469\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.39. Compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f500acf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f500acf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>No suposto de incumprimento por parte da Empresa Contratista de calquera das obrigaci\u00f3ns asumidas no Contrato, do que puidese desprenderse para a Fundaci\u00f3n CEL unha responsabilidade de car\u00e1cter econ\u00f3mico, a Fundaci\u00f3n CEL vir\u00e1 autorizado a reter o pago e\/ou compensar ata o l\u00edmite das mencionadas responsabilidades, calquera cr\u00e9dito vencido, l\u00edquido e esixible que a Empresa Contratista ostentase fronte ao mesmo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-617fc6f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"617fc6f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.40. Suspensi\u00f3n dos traballos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5fa7fa8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5fa7fa8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 ordenar a suspensi\u00f3n dos traballos total ou parcialmente, mediante unha orde de suspensi\u00f3n expresa, que ser\u00e1 de obrigatorio cumprimento para a Empresa Contratista nos seguintes casos:<\/p><ol><li>Se a Empresa Contratista est\u00e1 a desenvolver de forma defectuosa ou inadecuada os traballos, ou estes non est\u00e1n a ser executados de conformidade co previsto no Contrato e os seus anexos.<\/li><li>Se os medios e m\u00e9todos utilizados pola Empresa Contratista non son adecuados para garantir a adecuada prestaci\u00f3n dos servizos e\/ou execuci\u00f3n das obras de acordo cos par\u00e1metros necesarios de seguridade, para evitar danos a persoas e bienes.<\/li><li>Se os medios e m\u00e9todos empregados pola Empresa Contratista non son os adecuados para garantir unha execuci\u00f3n dos traballos obxecto deste Contrato de acordo cos requisitos de calidade previstos pola propia Empresa Contratista.<\/li><li>Se a Empresa Contratista incumpre as instruci\u00f3ns que puidese recibir das autoridades competentes en canto aos labores asumidos.<\/li><li>Se os medios e m\u00e9todos utilizados pola Empresa Contratista non son os adecuados para garantir unha execuci\u00f3n dos traballos obxecto deste Contrato de acordo cos requisitos legalmente esixidos para evitar danos ao medio ambiente.<\/li><\/ol><p>Cando concorrese calquera das circunstancias indicadas e previo e expreso requirimento da Fundaci\u00f3n CEL, os traballos suspenderanse de forma inmediata ata que se corrixan as circunstancias que motiven a suspensi\u00f3n. En tal caso, todos os custos que iso ocasione ser\u00e1n de conta e a cargo da Empresa Contratista.<\/p><p>As\u00ed mesmo, non se prolongar\u00e1n os prazos e fitos de cumprimento establecidos no Contrato e nos seus anexos, quedando a Empresa Contratista obrigada a cumprilos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5afb4ae elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5afb4ae\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.41. Resoluci\u00f3n do contrato<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99f9959 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"99f9959\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Ser\u00e1n causas de resoluci\u00f3n do Contrato, ademais das que se contemplen na Documentaci\u00f3n Contractual e na lei, as seguintes:<\/p><p>A pedimento da Fundaci\u00f3n CEL:<\/p><ol><li>a) Cando a Empresa Contratista execute alg\u00fan traballo en desacordo con calquera dos documentos que integran o Contrato, ou cando o efect\u00fae en forma tal que a cantidade e calidade do traballo realizado non corresponda razoablemente ao tempo investido na s\u00faa execuci\u00f3n, de tal modo que iso permita estimar, a xu\u00edzo da Fundaci\u00f3n CEL, que o traballo encomendado non concluir\u00e1 nos prazos previstos.<\/li><li>b) Por repetici\u00f3n de erros ou defectos na execuci\u00f3n dos traballos encomendados.<\/li><li>c) Cando a Empresa Contratista realizase subcontrataci\u00f3ns ou cesi\u00f3ns totais ou parciais do Contrato, en contravenci\u00f3n do disposto no Contrato ou as presentes Condici\u00f3ns.<\/li><li>d) Por interrupci\u00f3n dos traballos durante m\u00e1is dunha (1) semana, excepto cando iso obedecese a causas xustificadas que impidan absolutamente \u00e1 Empresa Contratista a continuaci\u00f3n dos traballos.<\/li><li>e) Por incumprimento por parte da Empresa Contratista das disposici\u00f3ns contempladas na normativa social (consider\u00e1ndose incumprimentos especialmente graves os relativos a prevenci\u00f3n de riscos laborais, pago de salarios ou cotizaci\u00f3n \u00e1 seguridade social), as\u00ed como da normativa fiscal, ambiental e\/ou de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter persoal.<\/li><li>f) Pola falta de xustificaci\u00f3n documental do cumprimento de obrigaci\u00f3ns laborais, fiscais e\/ ambientais.<\/li><li>g) Polo uso inadecuado ou contrario \u00e1s instruci\u00f3ns recibidas, da marca, imaxe, s\u00edmbolos distintivos e\/ou logotipos da Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>h) Pola falta de subscrici\u00f3n ou renovaci\u00f3n dos seguros nos termos establecidos no contrato ou estas Condici\u00f3ns.<\/li><li>i) Por incumprimento das cl\u00e1usulas consideradas como esenciais descritas nos apartados 3.47<\/li><li>j) Calquera outro incumprimento da Empresa Contratista que poida afectar de modo relevante ao bo fin do Contrato, ou que neste sin\u00e1lense como causas de resoluci\u00f3n.<\/li><li>k) A morte ou incapacidade sobrevinda do contratista individual ou a extinci\u00f3n da personalidade xur\u00eddica da sociedade contratista. Nos casos de fusi\u00f3n de empresas nos que participe a sociedade contratista, continuar\u00e1 o contrato vixente coa entidade absorbente ou coa resultante da fusi\u00f3n, que quedar\u00e1 subrogada en todos os dereitos e obrigaci\u00f3ns dimanantes do mesmo. Igualmente, nos supostos de escisi\u00f3n, achega ou transmisi\u00f3n de empresas ou ramas de actividade das mesmas, continuar\u00e1 o contrato coa entidade resultante ou beneficiaria, que quedar\u00e1 subrogada nos dereitos e obrigaci\u00f3ns dimanantes do mesmo, sempre que te\u00f1a a solvencia esixida ao acordarse a adxudicaci\u00f3n.<\/li><li>l) A declaraci\u00f3n de concurso conforme o procedemento establecido na lei concursal ou a declaraci\u00f3n de insolvencia en calquera outro procedemento.<\/li><li>m) O mutuo acordo entre as partes.<\/li><li>n) A non formalizaci\u00f3n do contrato en prazo.<\/li><li>o) A demora no cumprimento dos prazos por parte do contratista, e o incumprimento dos prazos ou as obrigaci\u00f3ns esenciais establecidas no contrato.<\/li><li>p) Calquera tipo de incumprimento despois do terceiro apercibimento.<\/li><li>q) A falta de capacidade ou solvencia sobrevindas ou estar incurso, con posterioridade \u00e1 adxudicaci\u00f3n, nalgunha das prohibici\u00f3ns de contratar.<\/li><li>r) O incumprimento esencial das condici\u00f3ns do Prego e da oferta adxudicada.<\/li><li>s) As demais establecidas expresamente no contrato.<\/li><li>t) En caso de resoluci\u00f3n do contrato o adxudicatario, a solicitude da Fundaci\u00f3n CEL, deber\u00e1 cesar de inmediato en todos os traballados contratados. As\u00ed mesmo, procederase a efectuar a liquidaci\u00f3n definitiva dos traballos realizados ata a data que se consideren \u00fatiles para a Fundaci\u00f3n CEL, quen abonar\u00e1 os traballos realizados nas condici\u00f3ns establecidas no Contrato ata a devandita data. En todo caso, a Fundaci\u00f3n CEL deducir\u00e1 da cantidade que resulte da liquidaci\u00f3n o importe correspondente a indemnizaci\u00f3ns e demais conceptos que procedan.<\/li><\/ol><p>En calquera caso, a Empresa Contratista, deber\u00e1 indemnizar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL dos danos e prexu\u00edzos ocasionados co seu incumprimento.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 deixar sen efecto unilateralmente o Contrato, coa soa comunicaci\u00f3n por escrito \u00e1 Empresa Contratista cun aviso previo de dous meses, abon\u00e1ndolle neste caso o importe dos traballos e gastos realizados ata que se faga<\/p><p>efectiva a resoluci\u00f3n do contrato e outros custos e gastos en que se poida razoablemente incorrer como resultado da resoluci\u00f3n, non abon\u00e1ndose cantidade algunha por gastos como lucro cesante nin indemnizaci\u00f3n algunha por prexu\u00edzos, e mantendo as retenci\u00f3ns e garant\u00edas correspondentes \u00e1 obra executada durante o per\u00edodo previsto. O abono desta suma ter\u00e1 a consideraci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n total e extintiva de calquera reclamaci\u00f3n por danos e prexu\u00edzos, polo que a Empresa Contratista darase por saldada, finiquitada e satisfeita coa cobranza da devandita cantidade, renunciando a interpo\u00f1er reclamaci\u00f3n algunha contra a Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>As\u00ed mesmo, calquera das partes poder\u00e1 instar a resoluci\u00f3n do Contrato no suposto establecido no apartado 3.38 destas Condici\u00f3ns por causas de forza maior.<\/p><p>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 nos casos anteriores, facer seus os traballos executados ata ent\u00f3n, pagando por iso o prezo previsto no Contrato, ou na s\u00faa falta o prezo que se fixase de mutuo acordo e se iso non fose posible mediante taxaci\u00f3n pericial.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1f515f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b1f515f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.42. Comunicaciones<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-98a340a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"98a340a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Durante o per\u00edodo de vixencia do Contrato, a Empresa Contratista e a Fundaci\u00f3n CEL<\/p><p>efectuar\u00e1n as comunicaci\u00f3ns relativas ao contrato por escrito no domicilio que figure como domicilio de cada parte na documentaci\u00f3n contractual. Entenderase que estas comunicaci\u00f3ns recib\u00edronse se se remitiron por correo certificado ou calquera outro medio que permita acreditar a s\u00faa recepci\u00f3n e contido.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffa3f15 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ffa3f15\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.43. Documentaci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19de8b4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"19de8b4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista achegar\u00e1 \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, segundo as indicaci\u00f3ns deste, a documentaci\u00f3n contemplada nos Anexos das presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7e00698 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7e00698\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.44. Idioma<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e83baf8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e83baf8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Establ\u00e9cese o idioma espa\u00f1ol e\/ou galego para as relaci\u00f3ns contractuais, e consiguientemente, calquera documento que a Empresa Contratista houbese de presentar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, ser\u00e1 redactado ou traducido a este idioma.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f3a35a7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f3a35a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.45. Pol\u00edtica de Integridade e Prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-46e7483 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"46e7483\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ol><li>A actuaci\u00f3n da Fundaci\u00f3n CEL est\u00e1 guiada por elevadas normas \u00e9ticas, de integridade empresarial, conciencia e responsabilidade social e polo estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, e as empresas do Grupo, os seus empregados e socios non tolerar\u00e1n ningunha conduta que po\u00f1a en d\u00fabida estes principios de posicionamento no mercado.<\/li><li>As Partes comprom\u00e9tense, no desenvolvemento das s\u00faas actividades e durante a formaci\u00f3n e execuci\u00f3n do Contrato, a actuar en estrito cumprimento das normas \u00e9ticas, de integridade empresarial, de conciencia e de responsabilidade social e mostrando un estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, adoptando, en particular, os mecanismos adecuados en materia de integridade e prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n, \u00e9 dicir, non prometer nin ofrecer, directa ou indirectamente, vantaxes indebidas a terceiros, nin solicitar, promover ou aceptar, en beneficio propio ou de terceiros, vantaxes indebidas co fin de obter un resultado favorable, establecendo procedementos e aplicando as medidas necesarias e adecuadas a tal fin.<\/li><li>A Empresa Contratista tam\u00e9n se compromete, durante a formaci\u00f3n e execuci\u00f3n do Contrato, a actuar en estrito cumprimento da legalidade vixente, que a mesma declara co\u00f1ecer e que po\u00f1er\u00e1 en co\u00f1ecemento dos seus empregados e dos terceiros pertinentes.<\/li><li>Para os efectos previstos na Pol\u00edtica de Integridade, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a remitir os datos identificativos e demais informaci\u00f3n e\/ou documentos adecuados para atender calquera requirimento razoable da Fundaci\u00f3n CEL en relaci\u00f3n coas obrigaci\u00f3ns e garant\u00edas contidas na presente condici\u00f3n, especialmente no que se refire aos procedementos e mecanismos de control desenvolvidos en materia de integridade e prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n, tanto na fase precontractual como no transcurso da relaci\u00f3n contractual, as\u00ed como para demostrar a veracidade e actualidade dos mesmos.<\/li><li>Para ese efecto, a Empresa Contratista autoriza expresamente \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL a recompilar e almacenar os elementos de informaci\u00f3n necesarios proporcionados. Se a informaci\u00f3n ou os documentos non se facilitan nos prazos establecidos pola Fundaci\u00f3n CEL, esta poder\u00e1 decidir non iniciar a relaci\u00f3n contractual, ou suspender a mesma inmediatamente, nos termos e circunstancias previstos nesta condici\u00f3n.<\/li><li>A Empresa Contratista como responsable do tratamento dos datos persoais dos membros do seu \u00f3rgano de administraci\u00f3n e\/ou representantes legais, comprom\u00e9tese a cumprir co deber legal de informar, con car\u00e1cter previo, \u00e1s devanditas persoas sobre a comunicaci\u00f3n dos seus datos persoais \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, compromet\u00e9ndose a manter un rexistro que deixe constancia desa entrega, as\u00ed como a entregar os devanditos documentos \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, no caso de que este solic\u00edteos.<\/li><li>Se as\u00ed o solicita a Fundaci\u00f3n CEL, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a proporcionar informaci\u00f3n adicional, concretamente relacionada con<\/li><\/ol><ul><li style=\"list-style-type: none;\"><ul><li>(i) a finalidade e a natureza prevista da relaci\u00f3n comercial e<\/li><li>(ii) a orixe e o destino dos fondos asociados \u00e1 execuci\u00f3n do Contrato, facilitando o acceso aos rexistros ou outras probas correspondentes.<\/li><\/ul><\/li><\/ul><ol start=\"8\"><li>Como consecuencia da an\u00e1lise da informaci\u00f3n achegada pola Empresa Contratista ou dos documentos presentados, ou como consecuencia da falta de achega de informaci\u00f3n e\/ou outros documentos que lle foran solicitados, e sempre que constit\u00faa unha infracci\u00f3n da Pol\u00edtica de Integridade, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 suspender a relaci\u00f3n contractual ou resolver o Contrato, nos termos e circunstancias previstos nesta condici\u00f3n.<\/li><li>Tendo en conta que o co\u00f1ecemento da Empresa Contratista e a recompilaci\u00f3n de informaci\u00f3n que o permite non finaliza no momento do establecemento da relaci\u00f3n contractual, debendo profundarse e actualizarse periodicamente ou sempre que ocorra calquera evento que o xustifique, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a actualizar a informaci\u00f3n facilitada, se fose necesario.<\/li><li>Se a mencionada actualizaci\u00f3n da informaci\u00f3n d\u00e1 lugar a un cambio material nas circunstancias da Empresa Contratista e\/ou da execuci\u00f3n do Contrato, este poder\u00e1 ser obxecto de revisi\u00f3n.<\/li><li>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 promover iniciativas de seguimento da execuci\u00f3n do Contrato e, en concreto, do cumprimento do establecido nos apartados 2 e 3 da presente condici\u00f3n. Se no transcurso das devanditas actuaci\u00f3ns de seguimento det\u00e9ctase algunha situaci\u00f3n susceptible de correcci\u00f3n, a criterio da Fundaci\u00f3n CEL, notificarao \u00e1 Empresa Contratista para que esta adopte as medidas correctivas necesarias nun prazo razoable e informe \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL sobre as mesmas.<\/li><li>Se a Empresa Contratista non adopta as medidas correctivas necesarias conforme ao sinalado no apartado anterior desta condici\u00f3n, ou se estas non son posibles, a Empresa Contratista poder\u00e1 tentar defender mediante proba que, no momento en que se produciron os indicios de incumprimento dun comportamento Integridade e Prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n, puxera en marcha todas as medidas preventivas oportunas, sen prexu\u00edzo de que a Fundaci\u00f3n CEL poida suspender ou resolver o Contrato, nos termos previstos no mesmo.<\/li><li>A Empresa Contratista reco\u00f1ece e acepta que a sospeita, por parte da Fundaci\u00f3n CEL, dunha tentativa de realizaci\u00f3n ou da realizaci\u00f3n efectiva dunha ou varias operaci\u00f3ns que poidan implicar un incumprimento de comportamento Integridade e Prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n, pode dar lugar \u00e1 resoluci\u00f3n do Contrato.<\/li><li>A Empresa Contratista tam\u00e9n se obriga a cumprir cos compromisos establecidos no Anexo 2 \u201cDeclaraci\u00f3n de Compliance\u201d destas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n e no Anexo 3<\/li><li>Cando se produzan tratamentos espec\u00edficos de datos persoais no \u00e1mbito do Contrato, regularanse de forma aut\u00f3noma en relaci\u00f3n con esta condici\u00f3n.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e13ef5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2e13ef5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.46. - Prevenci\u00f3n do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad3903a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ad3903a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ol><li>A actuaci\u00f3n da Fundaci\u00f3n CEL est\u00e1 guiada por elevadas normas \u00e9ticas, de integridade empresarial, conciencia e responsabilidade social e polo estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, a Fundaci\u00f3n CEL, os seus empregados e patr\u00f3ns non tolerar\u00e1n ningunha conduta que po\u00f1a en d\u00fabida estes principios de posicionamento no mercado.<\/li><li>As Partes comprom\u00e9tense, no desenvolvemento das s\u00faas actividades e durante a formaci\u00f3n e execuci\u00f3n do Contrato, a actuar en estrito cumprimento da lexislaci\u00f3n sobre a loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo adoptando os mecanismos adecuados en materia de integridade e prevenci\u00f3n da corrupci\u00f3n, \u00e9 dicir, non prometer nin ofrecer, directa ou indirectamente, vantaxes indebidas a terceiros, nin solicitar, promover ou aceptar, en beneficio propio ou de terceiros, vantaxes indebidas co fin de obter un resultado favorable, instituyendo procedementos e aplicando as medidas necesarias e adecuadas a tal fin.<\/li><li>No caso de que a Fundaci\u00f3n CEL fose unha entidade obrigada para os efectos da Ley10\/2010, do 28 de abril, de prevenci\u00f3n do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e as\u00ed llo traslade \u00e1 Empresa Contratista, esta comprom\u00e9tese a remitir os seus datos identificativos, os dos seus representantes e titulares reais e demais informaci\u00f3n e\/ou documentos esixidos pola citada Lei, tanto na fase precontractual como durante a relaci\u00f3n contractual, as\u00ed como a comprobar a veracidade e actualidade dos mesmos.<\/li><li>No caso de que resulte de aplicaci\u00f3n o previsto no apartado anterior desta condici\u00f3n, a Empresa Contratista responsabil\u00edzase de informar, con car\u00e1cter previo, aos seus representantes e titulares reais sobre a comunicaci\u00f3n dos seus datos persoais \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL e que \u00e9 necesaria esta comunicaci\u00f3n en virtude da citada Lei, as\u00ed como de entregar \u00e1s devanditas persoas o documento que se incorpora como Anexo 5 das presentes Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n, compromet\u00e9ndose a manter un rexistro que deixe constancia desa entrega, as\u00ed como a entregar os devanditos documentos \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, no caso de que este solic\u00edteos.<\/li><li>Os datos persoais recollidos conforme os apartados anteriores desta condici\u00f3n pola Fundaci\u00f3n CEL, que actuar\u00e1 como responsable do tratamento, utilizaranse coa finalidade de previr o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, en base \u00e1 necesidade de cumprir coas obrigaci\u00f3ns que lle imp\u00f3n a Lei 10\/2010.<\/li><\/ol><p>A recollida de datos persoais \u00e9 obrigatoria, en virtude da citada Lei, sen a cual non ser\u00e1 posible executar o Contrato.<\/p><ol start=\"6\"><li>Para ese efecto, a Empresa Contratista \u00e9 consciente de que a Fundaci\u00f3n CEL recompilar\u00e1 e almacenar\u00e1 os documentos de identificaci\u00f3n e demais informaci\u00f3n proporcionada conforme ao establecido nesta condici\u00f3n. Se a informaci\u00f3n ou os documentos non se facilitan nos prazos establecidos pola Fundaci\u00f3n CEL, este poder\u00e1 decidir non iniciar a relaci\u00f3n contractual, ou suspender a mesma.<\/li><li>Tendo en conta a an\u00e1lise realizada, a Empresa Contratista, en caso de ser necesario e requirida a tal fin pola Fundaci\u00f3n CEL, comprom\u00e9tese a enviar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL informaci\u00f3n adicional, concretamente relacionada con (i) a finalidade e a natureza prevista da relaci\u00f3n comercial, (ii) a orixe e o destino dos fondos no marco dunha relaci\u00f3n comercial ou nunha transacci\u00f3n ocasional, facilitando o acceso aos rexistros ou outros xustificantes correspondentes.<\/li><li>Como consecuencia da an\u00e1lise da informaci\u00f3n achegada pola Empresa Contratista ou dos documentos presentados, ou como consecuencia da falta de achega de informaci\u00f3n e\/ou outros documentos que lle foran solicitados conforme ao sinalado na presente condici\u00f3n, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 suspender a relaci\u00f3n contractual.<\/li><li>Tendo en conta que o co\u00f1ecemento da Empresa Contratista por parte do Cliente e a recompilaci\u00f3n de informaci\u00f3n que o permite non se esgota no momento do establecemento da relaci\u00f3n contractual, debendo profundarse e actualizarse periodicamente ou sempre que ocorra calquera evento que o xustifique, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a actualizar a informaci\u00f3n facilitada, nos termos e de acordo con a periodicidade requiridos pola Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>De conformidade co disposto no par\u00e1grafo anterior e tendo en conta a an\u00e1lise realizada, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a actualizar a informaci\u00f3n, en funci\u00f3n do que lle solicite a Fundaci\u00f3n CEL en cada momento.<\/li><li>Sen prexu\u00edzo da periodicidade establecida no par\u00e1grafo anterior, a informaci\u00f3n actualizarase sempre que se produza alg\u00fan cambio nas circunstancias da relaci\u00f3n contractual ou nalg\u00fan dos elementos asociados \u00e1 Empresa Contratista.<\/li><li>Se a mencionada actualizaci\u00f3n da informaci\u00f3n d\u00e1 lugar a un cambio material nas circunstancias da Empresa Contratista e\/ou da relaci\u00f3n contractual, o Contrato poder\u00e1 ser obxecto de revisi\u00f3n.<\/li><li>A Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 promover iniciativas de seguimento da execuci\u00f3n do Contrato e, en concreto, do cumprimento do establecido no apartado n\u00famero 2 da presente condici\u00f3n. Se no transcurso das devanditas actuaci\u00f3ns de seguimento det\u00e9ctase algunha situaci\u00f3n susceptible de correcci\u00f3n, a criterio da Fundaci\u00f3n CEL, notificarao \u00e1 Empresa Contratista para que esta adopte as medidas correctivas necesarias nun prazo razoable e informe \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL sobre as mesmas.<\/li><li>Se a Empresa Contratista non adopta as medidas correctivas necesarias conforme ao sinalado no apartado anterior desta condici\u00f3n, ou se estas non son posibles, a Empresa Contratista poder\u00e1 tentar defender mediante proba que, no momento en que se produciron os indicios de incumprimento, puxera en marcha todas as medidas preventivas oportunas, sen prexu\u00edzo de que a Fundaci\u00f3n CEL poida suspender ou resolver o Contrato, nos termos previstos no mesmo.<\/li><li>A Empresa Contratista autoriza que esta relaci\u00f3n contractual sexa, no seu caso, supervisada polo Responsable de Cumprimento Normativo da Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>A Empresa Contratista reco\u00f1ece e acepta que a sospeita, por parte da Fundaci\u00f3n CEL, dunha tentativa ou dunha realizaci\u00f3n concreta dunha ou varias operaci\u00f3ns que poidan ser constitutivas dos delitos de branqueo de capitais, financiamento do terrorismo ou infracci\u00f3n de sanci\u00f3ns internacionais, implica para a Fundaci\u00f3n CEL o deber de informar da situaci\u00f3n en cuesti\u00f3n \u00e1s autoridades competentes, d\u00e1ndolle as\u00ed mesmo dereito a rescindir o presente Contrato, nos termos legais vixentes.<\/li><li>A Empresa Contratista tam\u00e9n se obriga a cumprir cos compromisos establecidos no Anexo 2 \u201cDeclaraci\u00f3n de Compliance\u201d destas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n e en Anexo 3 \u201cC\u00f3digo de Conduta do Provedor da Fundaci\u00f3n CEL\u201d.<\/li><li>Cando se produzan tratamentos espec\u00edficos de datos persoais no \u00e1mbito do Contrato, regularanse de forma aut\u00f3noma en relaci\u00f3n con esta condici\u00f3n.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-208d1e0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"208d1e0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.47. Localizaci\u00f3n dos sistemas de informaci\u00f3n e comunicaci\u00f3ns para o rexistro de datos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-96d6e7e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"96d6e7e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Os sistemas de informaci\u00f3n e comunicaci\u00f3ns para a recollida, almacenamento, procesamento e xesti\u00f3n de todos os datos, p\u00e1xinas web, correos electr\u00f3nicos, datos persoais, datos empresariais, datos dos proxectos que se acollan ao programa BFAero e, en definitiva, calquera dato en formato dixital, electr\u00f3nico, etc. que se xere dentro do contrato e do programa BFAero xa sexa a trav\u00e9s da prestaci\u00f3n de servizos do contratista ou sexan introducidos pola Fundaci\u00f3n ou por calquera dos usuarios da Plataforma, deben cumprir, en especial, co indicado no REGULAMENTO (UE) 2016\/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 e na Lei Org\u00e1nica 3\/2018, do 5 de decembro, de Protecci\u00f3n de Datos Persoais e garant\u00eda dos dereitos dixitais, polo que necesariamente, os servidores empregados polo contratista deber\u00e1n situarse e prestarse dentro do territorio da Uni\u00f3n Europea.<\/p><p>Os datos a que se refire o apartado anterior non poder\u00e1n ser obxecto de transferencia a un terceiro pa\u00eds ou organizaci\u00f3n internacional, con excepci\u00f3n dos que fosen obxecto dunha decisi\u00f3n de adecuaci\u00f3n da Comisi\u00f3n Europea ou cando as\u00ed o esixa o cumprimento das obrigaci\u00f3ns internacionais asumidas polo Reino de Espa\u00f1a.<\/p><p>Obrigaci\u00f3ns da empresa ofertante que resulte adxudicataria do contrato:<\/p><ol><li>a) Obrigaci\u00f3n da empresa adxudicataria de presentar antes da formalizaci\u00f3n do contrato unha declaraci\u00f3n na que po\u00f1a de manifesto onde van estar situados os servidores e desde onde se van a prestar os servizos asociados aos mesmos.<\/li><li>b) A obrigaci\u00f3n de comunicar calquera cambio que se produza, ao longo da vida do contrato, da informaci\u00f3n facilitada na declaraci\u00f3n a que se refire a letra a) anterior.<\/li><li>c) A obrigaci\u00f3n dos licitadores de indicar na s\u00faa oferta, se te\u00f1en previsto subcontratar os servidores ou os servizos asociados aos mesmos, o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia \u00e1s condici\u00f3ns de solvencia profesional ou t\u00e9cnica, dos subcontratistas aos que se vaia a encomendar a s\u00faa realizaci\u00f3n.<\/li><\/ol><p>As obrigaci\u00f3ns recollidas nas letras a) a c) anteriores en todo caso son cualificadas como esenciais para os efectos das consideraci\u00f3ns do apartado 3.41 deste documento.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-daf07c6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"daf07c6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.48. Cl\u00e1usula de indemnidade<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac5127e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ac5127e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>En caso de incumprir, por acci\u00f3n e omisi\u00f3n, calquera dos compromisos aqu\u00ed descritos, e tendo en conta de que os usuarios da Plataforma ser\u00e1n empresas intensivas en tecnolox\u00eda e, por tanto, os datos que se recoller\u00e1n destas son altamente sensibles, o contratista comprom\u00e9tese, en todo caso e baixo calquera circunstancia, a manter indemne ao Programa e, en especial, \u00e1 FCEL, de calquera reclamaci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n, dano emerxente, lucro cesante, perda, menoscabo que puidese sufrir calquera usuario da Plataforma. O contratista, expresamente, manifesta e acepta que el ser\u00e1 o \u00fanico responsable de calquera perda, filtraci\u00f3n, corrupci\u00f3n ou ilegibilidad de ficheiros que puidesen provocarse polo emprego da Plataforma e que manter\u00e1 a salvo de calquera risco reputacional ou econ\u00f3mico a FCEL e ao Programa.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-69c6bdc elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"69c6bdc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3.49. Conflito de intereses<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ebc4c2d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ebc4c2d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Na execuci\u00f3n do contrato a Empresa Contratista queda obrigada a ter especial atenci\u00f3n con respecto aos intereses da Fundaci\u00f3n CEL. Por iso, declara e garante expresamente que non existen situaci\u00f3ns que poidan dar lugar a que se incorra en ning\u00fan conflito de interese respecto das actividades obxecto da Documentaci\u00f3n Contractual.<\/p><p>Durante toda a duraci\u00f3n da relaci\u00f3n, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a adoptar unha conduta id\u00f3nea e a evitar incorrer en conflito de intereses. No caso de que se determinase calquera situaci\u00f3n susceptible de xerar un conflito de intereses, a Empresa Contratista comprom\u00e9tese a comunicalo por escrito, canto antes, \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL e a aterse \u00e1s instruci\u00f3ns razoables que dite esta \u00faltima, que ser\u00e1n indicadas, previa consulta coa Empresa Contratista e valoraci\u00f3n das alegaci\u00f3ns fundadas que este formule.<\/p><p>As\u00ed mesmo, e de forma xeral, a Fundaci\u00f3n CEL ter\u00e1 a facultade de rescindir ou suspender a relaci\u00f3n contractual de forma unilateral no caso de confirmarse a existencia dun conflito de intereses.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a8d0d1f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a8d0d1f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Lei aplicable e soluci\u00f3n de conflitos<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73e77b6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"73e77b6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Todas as cuesti\u00f3ns que poidan xurdir entre as partes en relaci\u00f3n coa interpretaci\u00f3n e\/o execuci\u00f3n do Contrato ser\u00e1n resoltas conforme a lexislaci\u00f3n do estado onde te\u00f1a o seu domicilio social a Fundaci\u00f3n CEL e nese idioma. Para o non previsto nestas Condici\u00f3ns ou nas espec\u00edficas que se expresen en cada Contrato, estarase ao disposto en C\u00f3digo Civil, C\u00f3digo de Comercio e demais disposici\u00f3ns sobre a materia, somet\u00e9ndose as partes \u00e1 xurisdici\u00f3n dos Xulgados e Tribunais da cidade onde te\u00f1a o seu domicilio social a Fundaci\u00f3n CEL, con renuncia ao seu propio foro se houber lugar, e sen prexu\u00edzo do dereito da Fundaci\u00f3n CEL, se fose demandante, a acudir aos Xulgados e Tribunais do domicilio do demandado.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4407f4b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4407f4b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anexo 1 \u00b7 Aval<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-431fd52 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"431fd52\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>O Banco ou Caixa de Aforros _ e no seu nome e representaci\u00f3n D._______________ en calidade de ____________ , segundo as facultades bastantes que resultan da escritura de poder que autorizou o notario D __________ con data ____ de ___________ e que afirma(n) acharse integramente subsistentes e en vigor, constit\u00faese en avalista e fiador solidario de RAZON<\/p><p>SOCIAL CLIENTE (o Afianzado) \u2013 CIF \u2013 DIRECCION \u2013 en interese e beneficio de Fundaci\u00f3n CEL (o Beneficiario) con domicilio en xxxx e CIF xxxx, ata a cantidade de XXXXXX euros (XXXXXX EUROS) para os efectos de garantir o exacto cumprimento por _________________________ nos prazos convidos, de todas e cada unha das obrigaci\u00f3ns asumidas por ________________________ segundo o contrato n\u00famero XXXXXXXXXXXXX de XX de XXXXXXXXXX de XXXXXX relativo a XXXXXX.<\/p><p>Este aval out\u00f3rgase con car\u00e1cter irrevogable, a primeiro requirimento e con expresa renuncia aos beneficios de divisi\u00f3n, orde e excusi\u00f3n, obrig\u00e1ndose a entidade avalista solidariamente coa facer efectiva calquera cantidade que, ata un l\u00edmite m\u00e1ximo de XXXXXX euros (XXXXXX MIL EUROS), o Beneficiario requ\u00edralle.<\/p><p>En virtude do exposto, o Avalista comprom\u00e9tese a satisfacer, de forma inmediata, a cantidade solicitada polo Beneficiario ata o importe m\u00e1ximo arriba indicado, desde o momento do requirimento escrito efectuado por este manifestando que o Afianzado incumpriu as s\u00faas obrigaci\u00f3ns de pago. O Avalista renuncia fronte ao Beneficiario para efectuar calquera oposici\u00f3n ao pago requirido, baseada na relaci\u00f3n contractual subxacente entre o Afianzado e o Beneficiario.<\/p><p>O Beneficiario est\u00e1 facultado en calquera momento desde esta mesma data, para solicitar a execuci\u00f3n do presente aval, total ou parcialmente en sucesivas veces, para o que non ser\u00e1 preciso facer entrega do orixinal do presente aval. De producirse unha execuci\u00f3n parcial, a garant\u00eda continuar\u00e1 en vigor nas mesmas condici\u00f3ns, pola diferenza. Este aval estar\u00e1 vixente ata que o Beneficiario consinta a s\u00faa cancelaci\u00f3n.<\/p><p>Este aval foi inscrito no d\u00eda da data no Rexistro Especial de Avais co n\u00famero\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p><p>A presente garant\u00eda est\u00e1 suxeita \u00e1 lexislaci\u00f3n espa\u00f1ola. Para calquera d\u00fabida, cuesti\u00f3n, diverxencia ou incidencia, que de modo directo ou indirecto, puidese xurdir no cumprimento ou incumprimento das expresadas obrigaci\u00f3ns, a entidade avalista, con renuncia ao seu foro e domicilio, se for outro, som\u00e9tese expresamente \u00e1 xurisdici\u00f3n e competencia dos Xulgados e Tribunais de Lugo.<\/p><p>En\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..a\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026de\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.de dous mil\u2026\u2026\u2026. (Lugar, Data e Firma)<\/p><p>(As firmas deber\u00e1n estar lexitimadas por notario, ou Fedatario P\u00fablico equivalente, quen acreditar\u00e1 que as facultades de representaci\u00f3n dos asinantes son bastantes para outorgar o aval).<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-00c14ab elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"00c14ab\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anexo 2 \u00b7 Declaraci\u00f3n de compliance (cumplimiento)<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6328fee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6328fee\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>A Empresa Contratista se aviene por medio de a declarar que:<\/p><p>Comprom\u00e9tese a desempe\u00f1ar as s\u00faas pr\u00e1cticas empresariais, durante a formalizaci\u00f3n e execuci\u00f3n do Contrato, de forma \u00e9tica e de acordo con as disposici\u00f3ns legais aplicables e cun comportamento de integridade, dese\u00f1ando un sistema adecuado, con mecanismos de control, para anticipar, mitigar, previr, identificar e vixiar o risco de incumprimento de tales principios, regras e normativa.<\/p><p>Comprom\u00e9tese a adoptar, nas s\u00faas pr\u00e1cticas comerciais en xeral e especialmente nas s\u00faas relaci\u00f3ns coa Fundaci\u00f3n CEL, un comportamento \u00edntegro e \u00e9tico.<\/p><p>Declara as\u00ed mesmo que: (a) non infrinxiu, infrinxe ou infrinxir\u00e1 un comportamento \u00edntegro e \u00e9tico no marco das relaci\u00f3ns derivadas do contrato con Fundaci\u00f3n CEL; (b) \u00e9 consciente de que calquera actividade que infrinxa este comportamento est\u00e1 prohibida e poder\u00e1 implicar a denuncia do Contrato por parte da Fundaci\u00f3n CEL.<\/p><p>Por \u00faltimo, v\u00e9n por medio de a declarar que non hai conflitos de intereses asociados \u00e1 execuci\u00f3n do Contrato, a\u00ednda que se compromete pola s\u00faa banda a informar inmediatamente \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, no caso de que poida xurdir algunha situaci\u00f3n que poida dar lugar a un conflito de intereses.<\/p><p>\u00a0A Empresa Contratista: \u2026\u2026\u2026\u2026<\/p><p>CIF da Empresa Contratista: \u2026..<\/p><p>Nome do asinante da Empresa Contratista:\u2026\u2026..<\/p><p>NIF: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p><p>Cargo: \u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-851d964 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"851d964\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anexo 3 \u00b7 C\u00f3digo de Conduta do Provedor da Fundaci\u00f3n CEL<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f85efe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6f85efe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>\u00c1mbito<\/strong><\/p><ol><li>O C\u00f3digo de Conduta dos Provedores da Fundaci\u00f3n CEL apl\u00edcase \u00e1s entidades que fornezan ou pretendan fornecer bens e servizos \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL (en diante \u00abProvedor\u00bb ou \u00abProvedores\u00bb), independentemente de que os respectivos domicilios sociais at\u00f3pense en Espa\u00f1a ou noutro pa\u00eds.<\/li><li>A aceptaci\u00f3n e o cumprimento do C\u00f3digo de Conduta constit\u00faen unha obrigaci\u00f3n contractual, que se achegar\u00e1 como anexo ao documento da consulta iniciada pola Fundaci\u00f3n CEL, as\u00ed como aos contratos de prestaci\u00f3n de servizos ou de venda de bens, celebrados entre o Provedor e a Fundaci\u00f3n CEL. Os contratos celebrados entre a Fundaci\u00f3n CEL e os Provedores deber\u00e1n establecer que, en caso de incumprimento grave ou sistem\u00e1tico deste c\u00f3digo, a Fundaci\u00f3n CEL poder\u00e1 rescindir a relaci\u00f3n contractual.<\/li><li>O presente C\u00f3digo de Conduta, cuxas normas son de natureza complementaria, non establece compromisos contrarios \u00e1 lei, nin \u00e1s normativas ou disposici\u00f3ns contractuais vixentes, e non engade nin suprime dereitos.<\/li><li>Os Provedores deber\u00e1n adoptar pol\u00edticas de sustentabilidade nas s\u00faas compras e facer todo o que estea nas s\u00faas mans para garantir uns niveis de esixencia equivalentes aos deste c\u00f3digo nas s\u00faas propias cadeas de subministraci\u00f3n.<\/li><\/ol><p>Os Provedores da Fundaci\u00f3n CEL asumir\u00e1n os seguintes compromisos, tendo como referente o principio da maior esixencia:<\/p><p><strong>Compromisos de Compliance<\/strong><\/p><ol><li>a) Cumprir a lexislaci\u00f3n vixente, nacional e internacional, aplicable no marco da relaci\u00f3n contractual existente coa Fundaci\u00f3n CEL, principalmente as leis, regulamentos, normativas e procedementos operativos, t\u00e9cnicos e de sector, en materia de: tratamento e protecci\u00f3n de datos persoais, loita contra a corrupci\u00f3n, separaci\u00f3n de actividades do sector, competencia, medio ambiente, sa\u00fade e seguridade, dereitos de propiedade intelectual, as\u00ed como as disposici\u00f3ns contractuais establecidas coas empresas da Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>b) Non continuar, permitir, consentir ou ser connivente con ningunha actividade, pr\u00e1ctica ou conduta susceptible de ser ou aparentar un acto de suborno e\/o corrupci\u00f3n, sancionable penalmente en virtude da lexislaci\u00f3n aplicable, instituyendo procedementos e implementando as medidas necesarias e adecuadas para impedir que isto ocorra.<\/li><li>c) Respectar os principios, valores e mellores pr\u00e1cticas empresariais internacionalmente aceptados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, sa\u00fade e seguridade no traballo, e prevenci\u00f3n e loita contra a corrupci\u00f3n, abst\u00e9ndose de cometer actos de competencia desleal ou cuxo obxectivo sexa restrinxir a competencia no mercado.<\/li><\/ol><p><strong>Compromisos \u00e9ticos<\/strong><\/p><ol><li>a) Favorecer e respectar os m\u00e1is elevados niveis \u00e9ticos, morais e de integridade humana, sobre todo aqueles principios consagrados un comportamento \u00e9tico.<\/li><li>b) Respectar os principios e compromisos establecidos cos clientes e comunidades, sempre que se act\u00fae en nome da Fundaci\u00f3n CEL, trab\u00e1llese nas s\u00faas instalaci\u00f3ns ou se utilice a s\u00faa informaci\u00f3n.<\/li><li>c) Informar, \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL, sobre a existencia de posibles conflitos de interese, tanto de natureza empresarial como persoal, na relaci\u00f3n coa Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>d) Absterse de ofrecer agasallos, bens ou servizos gratu\u00edtos, e non tentar embaucar nin condicionar de ning\u00fan xeito aos empregados da Fundaci\u00f3n CEL a fin de influ\u00edr nos seus negocios coa Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>e) Transmitir con verdade e rigor a informaci\u00f3n referente \u00e1s s\u00faas pr\u00e1cticas de xesti\u00f3n.<\/li><\/ol><p><strong>Compromisos ambientais<\/strong><\/p><ol><li>a) Cumprir a lexislaci\u00f3n nacional, as normas internacionais de protecci\u00f3n do medio ambiente e estar en posesi\u00f3n das certificaci\u00f3ns ambientais adecuadas para as s\u00faas actividades.<\/li><li>b) Identificar, monitorizar e reducir os riscos e impactos ambientais das s\u00faas actividades, produtos, materiais e medios de transporte, favorecendo a mellora continua e preservando o medioambiente.<\/li><li>c) Impulsar a racionalizaci\u00f3n continua dos consumos de enerx\u00eda, dos recursos naturais e de reduci\u00f3n das emisi\u00f3ns e residuos orixinados pola s\u00faa actividade.<\/li><li>d) Cumprir os requisitos ambientais do a Fundaci\u00f3n CEL cando act\u00faen nas instalaci\u00f3ns ou en representaci\u00f3n do Grupo.<\/li><\/ol><p>\u00a0<strong>Compromisos laborais<\/strong><\/p><ol><li>a) Respectar a liberdade de asociaci\u00f3n e negociaci\u00f3n colectiva dos seus traballadores, establecendo un di\u00e1logo, exento de represalias ou discriminaci\u00f3n.<\/li><li>b) Garantir e promover o respecto polo traballo libre, baseado en contratos xustos e transparentes para o traballador, rexeitando a utilizaci\u00f3n e a complicidade co traballo forzado, as restrici\u00f3ns inxustificadas \u00e1 libre circulaci\u00f3n, a apropiaci\u00f3n indebida de documentos e remuneraci\u00f3ns, e o tr\u00e1fico humano.<\/li><li>c) Respectar a diversidade, favorecendo a igualdade e a non discriminaci\u00f3n en virtude de raza, idade, x\u00e9nero e orientaci\u00f3n sexual ou situaci\u00f3n matrimonial, orixe \u00e9tnica ou nacional, nome, discapacidade, embarazo, relixi\u00f3n, orientaci\u00f3n pol\u00edtica, cultural ou sindical, ou outras condici\u00f3ns definidas contractualmente ou protexidas pola lei vixente.<\/li><li>d) Garantir salarios adecuados aos traballadores, de conformidade coa lexislaci\u00f3n vixente e cos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, que deber\u00e1n ser pagados puntualmente, respectando os salarios m\u00ednimos establecidos en cada pa\u00eds, remunerando as horas extraordinarias e outras compensaci\u00f3ns, cotizaci\u00f3ns \u00e1 seguridade social e impostos pertinentes.<\/li><li>e) Garantir o cumprimento da lexislaci\u00f3n laboral vixente e dos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, en relaci\u00f3n aos l\u00edmites m\u00e1ximos de horas de traballo, normais e extra, as\u00ed como os per\u00edodos e d\u00edas de descanso.<\/li><li>f) Impedir calquera forma de traballo infantil conforme o disposto nas normativas nacionais e na ILO 138 da Organizaci\u00f3n Internacional do Traballo.<\/li><li>g) Establecer medidas e procedementos disciplinarios de conformidade coas leis e os convenios internacionais, publicando as s\u00faas normas e garantindo a defensa dos afectados e, en calquera circunstancia, impedindo calquera intimidaci\u00f3n, abuso, agresi\u00f3n, verbal ou f\u00edsica, ou calquera outro tipo de acoso moral ou f\u00edsico.<\/li><\/ol><p><strong>Compromisos en materia de sa\u00fade e seguridade no traballo<\/strong><\/p><ol><li>a) Cumprir a lexislaci\u00f3n nacional e as normas internacionais vixentes en materia de sa\u00fade e seguridade no traballo, as\u00ed como a Pol\u00edtica de Seguridade da Fundaci\u00f3n, respectando o principio de precauci\u00f3n nas actividades, promovendo a responsabilidade e a concienciaci\u00f3n de todos os implicados.<\/li><li>b) Identificar, monitorizar e rexistrar os riscos asociados \u00e1 s\u00faa actividade e funci\u00f3ns laborais espec\u00edficas, establecendo medidas de prevenci\u00f3n, reduci\u00f3n e mellora continua.<\/li><li>c) Formar aos empregados e dotalos de medios e equipos para a s\u00faa protecci\u00f3n individual, garantindo unhas adecuadas condici\u00f3ns de traballo.<\/li><li>d) Definir medidas de xesti\u00f3n de accidentes e preparaci\u00f3n para emerxencias adecuadas ao tipo de actividade, lugar e circunstancia.<\/li><li>e) Cumprir os requisitos de seguridade e sa\u00fade da Fundaci\u00f3n CEL cando act\u00faen nas instalaci\u00f3ns da mesma.<\/li><\/ol><p><strong>Compromisos en materia de dereitos humanos e das comunidades<\/strong><\/p><ol><li>a) Escoitar, respectar e protexer os dereitos humanos, a dignidade das persoas e a privacidade de cada individuo e das comunidades afectadas polas actividades empresariais, na s\u00faa zona de influencia.<\/li><li>b) Garantir que todas as actividades empresariais son exercidas sen utilizar a violencia ou o abuso, rexeitando calquera complicidade con vulneraci\u00f3ns dos dereitos humanos.<\/li><\/ol><p><strong>Compromisos de xesti\u00f3n<\/strong><\/p><ol><li>a) Adoptar procedementos de xesti\u00f3n que permitan a supervisi\u00f3n do cumprimento deste C\u00f3digo, tendo a obrigaci\u00f3n de informar \u00e1 Fundaci\u00f3n CEL sobre incumprimentos graves e de proporcionar as probas do seu cumprimento cando lle sexan solicitadas pola Fundaci\u00f3n CEL.<\/li><li>b) Garantir que todos os traballadores, independentemente da natureza da relaci\u00f3n xur\u00eddica, cumpren as disposici\u00f3ns recollidas neste C\u00f3digo de Conduta, e est\u00e1n informados, cualificados e son competentes para desempe\u00f1ar as s\u00faas funci\u00f3ns en consonancia cos seus termos.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f3digo de Conduta de Provedores Historia Goberno Misi\u00f3n e Visi\u00f3n Valores Estatutos Padroado e Direcci\u00f3n C\u00f3digos de Bo Goberno C\u00f3digo de Conduta da Fundaci\u00f3n C\u00f3digo de Conduta de Emprendedores C\u00f3digo de Conduta de Provedores 1. Obxecto O obxecto destas Condici\u00f3ns de Contrataci\u00f3n \u00e9 establecer os requisitos xerais, que deben cumprir as Empresas Contratistas para a&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":67250,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"gl_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"FCEL\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/fundacioncel\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-05-16T11:44:38+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@FUNDACION_CEL\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"88 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\",\"url\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\",\"name\":\"C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-01-26T15:23:43+00:00\",\"dateModified\":\"2023-05-16T11:44:38+00:00\",\"description\":\"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"gl-ES\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"N\u00f3s\",\"item\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"C\u00f3digo de Conduta de Provedores\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#website\",\"url\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/\",\"name\":\"FCEL\",\"description\":\"Fomentamos el esp\u00edritu emprendedor\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"gl-ES\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#organization\",\"name\":\"FCEL\",\"url\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"gl-ES\",\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/logo-fcel.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/logo-fcel.png\",\"width\":456,\"height\":138,\"caption\":\"FCEL\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/fundacioncel\",\"https:\/\/twitter.com\/FUNDACION_CEL\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/fundaci-n-cel---iniciativas-por-lugo\",\"https:\/\/www.instagram.com\/fcel1997\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL","description":"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/","og_locale":"gl_ES","og_type":"article","og_title":"C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL","og_description":"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.","og_url":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/","og_site_name":"FCEL","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/fundacioncel","article_modified_time":"2023-05-16T11:44:38+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@FUNDACION_CEL","twitter_misc":{"Tempo de lectura":"88 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/","url":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/","name":"C\u00f3digo de Conducta de Proveedores - FCEL","isPartOf":{"@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#website"},"datePublished":"2023-01-26T15:23:43+00:00","dateModified":"2023-05-16T11:44:38+00:00","description":"Los requisitos generales que deben cumplir las empresas contratistas para la ejecuci\u00f3n prestaci\u00f3n de los servicios contratados por FCEL.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/#breadcrumb"},"inLanguage":"gl-ES","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/codigo-conduta-proveedores\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"N\u00f3s","item":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/nos\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"C\u00f3digo de Conduta de Provedores"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#website","url":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/","name":"FCEL","description":"Fomentamos el esp\u00edritu emprendedor","publisher":{"@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"gl-ES"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#organization","name":"FCEL","url":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"gl-ES","@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/fundacioncel.org\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/logo-fcel.png","contentUrl":"https:\/\/fundacioncel.org\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/logo-fcel.png","width":456,"height":138,"caption":"FCEL"},"image":{"@id":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/fundacioncel","https:\/\/twitter.com\/FUNDACION_CEL","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/fundaci-n-cel---iniciativas-por-lugo","https:\/\/www.instagram.com\/fcel1997\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67288"}],"collection":[{"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67288"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67785,"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67288\/revisions\/67785"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67250"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fundacioncel.org\/gl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}